微信公众平台
中招APP下载
首页 > 招标信息 > 招标公告 > 乐清市柳市镇第二小学拆扩建工程

乐清市柳市镇第二小学拆扩建工程

2021-01-19
复制
打印
收藏
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 2021年01月19日
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可浏览】
  • 【正式会员“登录”后可下载】
正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2021年01月19日在招标网发布乐清市柳市镇第二小学拆扩建工程。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

乐清市柳市镇第二小学拆扩建工程
***柳*镇第二小学拆扩建工程施工电子招标文件 招标人:***柳*镇第二小学招标代理机构:**聚恒工程项目管理有限公司招标监督机构:***建设工程招标投标管理站二О二一年一月 目 录第一卷第一章 招标公告工程建设项目投标保证金办理须知第二章 投标人须知投标人须知前附表 *、总则 *、招标文件 *、投标文件 *、投标 *、收标 *、开标 *、评标 *、合同授予 *、重新招标和不再招标 **、纪律和监督 **、需要补充的其他内容第三章评标办法 *、评标方法 *、评审标准 *、评标程序第四章 合同条款及格式第一部分 合同协议书第二部分 通用合同条款(略)第三部分 专用合同条款第四部分 合同附件第五章 工程量清单、招标控制价及投标报价(一)、工程量清单(另册)(二)、招标控制价和投标报价 第二卷第六章 施工图纸、招标控制价及其他资料(另册)第三卷第七章 技术标准和要求第四卷第八章 投标文件格式 * 第一卷 * 第一章 招标公告***柳*镇第二小学拆扩建工程招标公告 *、招标条件 本招标项目***柳*镇第二小学拆扩建工程已由***发展和改革局以乐发改柳投资〔****〕** 号批准建设,项目业主为***柳*镇第二小学,建设资金由镇财政 出资,出资比例为 ***%,招标人为***柳*镇第二小学。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 *、项目概况与招标范围(*)项目地址:***柳*镇后街村。(*)项目概况:***柳*镇第二小学拆扩建工程,**计容建筑面积 ***** 平方米(其中:风雨操场 ****.* 平方米和教学楼 *****.* 平方米),**地下不计容建筑面积 **** 平方米(其中:人防 **** 平方米)。工程投资总概算 ****.** 万元,本次招标工程建安费 ****.** 万元(其中地下室 ****.** 万元、基坑支护 ****.** 万元、教学楼上部工程 ****.** 万元、风雨操场 ****.** 万元、地下室安装 ***.** 万元、教学楼上部安装 ***.** 万元、风雨操场安装 **.** 万元、弱电预埋管线 **.** 万元)。(*)招标内容、范围:建筑及安装工程等,具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。(*)工期要求:*** 日历天(*)工程质量标准:合格 *、招标方式:公开招标 资格审查方式:资格后审。 *、投标人资格要求(*)本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质,项目负责人须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。(*)本次招标 不接受 联合体投标。 *、招标文件的获取 年 月 日至投标截止时间前(详见时间安排表),登陆***公共**交易平台 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html-会员系统中下载招标文件、工程量清单、施工电子图纸。 *、招标文件疑问提交请进入项目质疑答疑补疑区:(*) 年 月 日 **:** 前(详见时间安排表)前在***公共**交易平台网站 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html-本项目招标公告下方的“提问”链接中提疑。(*)招标人将在 年 月 日 **:** 前(详见时间安排表)在***公共**交易平台网站 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html-工程建设-答疑公告栏中公布,投标人自行查看或下载。 * *、投标文件的递交(*)电子版投标文件完成传输截止时间(投标截止时间,下同): 年 月 日 **:** 时(详见 时 间 安 排 表 ) ; 电 子 版 投 标 文 件 上 传 方 式 : 登 录 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 平 台 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html 会员系统进行投标文件的上传。(*)逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件,招标人不予受理。 *、 发布公告的媒介本次招标公告在***公共**交易平台 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html 上发布。 *、联系方式招 标 人:***柳*镇第二小学 招标代理机构:**聚恒工程项目管理有限公司地 址:***柳*镇育英南路 ** 号 地 址:***梅溪路 ** 号联 系 人: 李先生 联 系 人: 周先生电 话: ****-******** 电 话: *********** 年 月 日 * 工程建设项目(电子招标)投标保证金办理须知一、投标保证金若采用银行转账形式进行汇缴及退付。 ▲投标保证金款项必须从投标人的基本账户中汇出。 ▲投标保证金人民币 ** 万元必须在 年 月 日 : 时(详见时间安排表)前到达***公共**交易中心投标保证金专户银行账户(投标人可任选其中一个账户办理)。 ●账户一:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号:******************* 开户行:农行***支行营业中心 ●账户二:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号:******************* 开户行:中信银行****支行 ●账户三:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号:*********************** 开户行:中国邮政储蓄银行***支行(行号:************) ●账户四:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号:******************* 开户行:建行**支行营业部 ●账户五:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号:********************* 开户行:**农商银行营业部(行号:************) ●账户六:户 名:***公共**交易中心投标保证金专户账 号: ************ 开户行:中国银行***支行营业部(行号:************) ▲二、银行保函或保险电子保单\凭证或保险凭证(非电子)生效时间必须在投标截止时间(详见时间安排表)前。 ▲三、投标人采用银行保函方式的,则提供银行保函扫描件(须同时提供中国人民银行核放的基本账户开户许可证扫描件或基本开户银行出具基本账户证明扫描件),保函格式见格式 *。 * ▲四、投标人采用保险凭证(非电子)方式的,保证保险格式见格式 *。 ▲五、投标人采用保险电子保单\凭证,保险电子凭证的保证保险格式参照格式 *,保险电子保单的格式以各保险公司提供为准。 ★六、注意事项: *、投标保证金采用银行转账的,必须在投标截止时间前到达***公共**交易中心投标保证金专户银行账号。逾期到达的,风险自负。 *、投标保证金采用银行保函的,投标文件中需提交银行保函扫描件。 *、投标保证金采用保险电子保单\凭证需在电子招投标系统按提示操作。 *、投标保证金采用保险电子保单\凭证的,投标文件中需提交保险电子保单\凭证扫描件(二者可选其一),由招标人在开标系统核验。 *、投标保证金采用保险凭证(非电子)的,投标文件中需提交保险凭证(非电子)扫描件,投标人在电子招投标系统保证金到账情况以承诺形式,由招标人在开标系统核验。 *、未中标人的投标保证金(采用银行转账),由银行在收到退款指令后,在中标通知书发出后 * 日内按原公司汇入账户逐一退回。 *、保险电子保单\凭证或保险凭证(非电子)为有效期过后自动失效,原则不作退还。 *、银行保函为扫描件,投标人在电子招投标系统保证金到账情况以承诺形式,由招标人在开标系统核验,投标人不存在原件退还。 *、中标人的投标保证金(采用银行转账)在签订合同后 * 日内按原公司汇入账户退回。 **、投标人办理投标保证金相关业务时应充分考虑其他各种因素(如各地银行方面的原因,双休日、节假日,以及退票等情况),及时无误办理转账业务,确保投标保证金在规定的时间前到达***公共**交易中心投标保证金专户银行账号。 * 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 *.*.* 招标人名 称:***柳*镇第二小学地 址:***柳*镇育英南路 ** 号联系人:李先生电 话:****-******** *.*.* 招标代理机构名 称:**聚恒工程项目管理有限公司地 址:***梅溪路 ** 号联系人:周先生电 话:*********** *.*.* 项目名称 ***柳*镇第二小学拆扩建工程 *.*.* 建设地点 ***柳*镇后街村 *.*.* 立项文号 乐发改柳投资〔****〕** 号 *.*.* 建设规模***柳*镇第二小学拆扩建工程,**计容建筑面积 ***** 平方米(其中:风雨操场 ****.* 平方米和教学楼 *****.* 平方米),**地下不计容建筑面积 **** 平方米(其中:人防 **** 平方米)。工程投资总概算 ****.** 万元,本次招标工程建安费 ****.** 万元(其中地下室 ****.** 万元、基坑支护 ****.** 万元、教学楼上部工程 ****.** 万元、风雨操场 ****.** 万元、地下室安装 ***.** 万元、教学楼上部安装 ***.** 万元、风雨操场安装 **.** 万元、弱电预埋管线 **.** 万元)。 *.*.* 资金来源 镇财政 *.*.* 出资比例 ***% *.*.* 资金落实情况 已落实 *.*.* 招标范围本次招标范围:建筑及安装工程等,具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。 *.*.* 计划工期招标计划工期:*** 日历天计划开工日期:/ 计划竣工日期:/ *.*.* 质量要求 合格 * *.*.* 投标人资质条件、能力和信誉(*)资质条件:投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质;(*)项目负责人(项目经理,下同)资格:须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格;(注:在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定的项目负责人,投标时不需要提供。)(*)业绩要求: /;(*)信誉要求:详见第二章**.*款;(*)其他要求:详见第三章 *.* 款。 *.*.* 是否接受联合体投标 ☑不接受 □接受,应满足下列要求: / ; *.*.* 踏勘现场 ☑不组织 □组织,踏勘时间: / ;踏勘集中地点: / ; *.** 分包 □不允许 ☑允许,分包内容要求:非主体结构的项目,在征得发包人同意的前提下而允许分包;分包金额要求:/;接受分包的第三人资质要求:具备相应资质条件; *.** 偏离 ☑不允许 □允许 *.* 构成招标文件的其他材料 施工图纸、工程量清单等 *.*.* 投标人疑问提交 年 月 日 **:** 时前(详见时间安排表)以不记名方式发提问至 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html本项目招标公告下方的“提问”链接。 *.*.* 投标截止时间 年 月 日 时(详见时间安排表) *.*.* 招标文件答疑公布招标人将在_____年__月__日 **:** 时前(详见时间安排表)在 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html-工程建设-答疑公告栏目中公布,投标人自行查看或下载。(如邀请招标:招标人将在 年 月 日 **:** 时(详见时间安排表)前在 http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html 会员系统中公布,投标人登录会员系统中自行查看或下载。招标人可在投标截止前 * 天发布对潜在投标人编制投标文件不受实质性影响内容的澄清公告或补充说明,其投标截止时间不予**。请各投标人关注网站上的答疑或补充说明;已公布的答疑或补充说明,若投标人未仅查看,则自行承担其不利后果。 *.*.* 商务标编制要求 □无须编制 ☑编制内容:详见第二章第 *.*.* 款规定 * *.*.* 技术标编制要求 ☑无须编制(但中标人需在领取中标通知书前向招标人提供施工组织设计) □明标 □暗标(*)编制内容:详见第二章第 *.*.* 款规定(*)编制要求:暗标,技术标投标文件中不得有任何泄漏投标人名称及有关人员姓名等信息,否则评标委员会应当否决其投标。 *.*.* 资格后审申请书编制要求 □无须编制 ☑要求编制:(*)编制内容:详见第二章第 *.*.* 款规定;(*)资信部分具体要求详见第三章第 *.* 款规定;(*)电子资料原件提供要求:/。 *.* 投标有效期 ** 日历天 *.* 投标保证金 投标保证金的金额:详见工程建设项目投标保证金办理须知 *.* 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许 □允许 *.*.* 签字或盖章要求 商务标、资格后审申请书相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 *.* 投标文件上传方式投 标 文 件 上 传 方 式 : 登 陆 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)会员系统进行投标文件的上传。 *.* 收标程序 □(*)采用到开标现场解密的情形投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人身份证原件及生成本工程加密标书所用的 CA 锁,法定代表人还应携带法定代表人身份证明书(要有水印码和电子签章,其格式详见附表),授权委托代理人还应携带授权委托书(要有水印码和电子签章,其格式详见附表),以证明其身份;以上证件均由招标人或招标人和招标代理机构工作人员核查后予以签字确认。投标截止时止,法定代表人身份证明书或授权委托书未按招标文件规定的格式提供的,该投标人自行承担无效投标责任。注:收标截止时间同投标截止时间。 ☑(*)采用不见面开标的情形投标人不需到开标现场核对人员身份,可用远程解密。 *.* 开标时间和地点开标时间:同投标截止时间开标地点:***公共**交易中心开标室(地点为****府路 * 号行政管理中心西南附属楼四楼) * *.*.* 评标委员会的组建评标委员会人数:* 人或以上单数。评标专家确定方式:依法按规组建。 *.* 是否授权评标委员会确定中标人 □是 ☑否,推荐的中标候选人数: * 家 *.*.* 履约担保 履约担保的形式: ☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险保单\凭证履约担保的金额:为工程建设合同价的 *% **、需要补充的其他内容 **.* 受理投诉的部门***建设工程招标投标管理站 电话:****-******** **.* 工程造价 本工程招标控制价 ****.****万元,其中暂估价总额为 ****** 元(含税价),暂列金额总额为******元(含税价)。 **.* 其他人员到场要求 □要求项目负责人到场 ☑不要求项目负责人到场 **.**.* 创文明标化目标 □** ☑** □其他 □无 **.**.* 创优质工程目标 □要求创优 ☑无需创优 **.** 招标人补充的其他内容 *、采用计税方法 ☑一般计税方法 □简易计税方法 *、总承包服务费 □由招标人另行支付 ☑包含在本次投标报价中具体详见第五章第*.*.*条款约定 *、信用评价 ☑不采用 □采用本招标文件中涉及到信用评价分值以投标截止时间 公布为准。 □房建总承包 □*政总承包 □园林企业 □智能化企业 □ 装饰施工 *、评标办法 ☑经评审的最低投标价法 □综合评估法 *、其他注意事项(*)投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性,开标时由于 CA 锁而导致投标文件无法解密或者解密失败的,该投标人自行承担无效投标责任。(*)中标单位在领取“中标通知书”时提交最终生成的纸质投标文件一式伍份及电子文件一份。(*)以上内容如有变化将另行通知,如通知其中某一内容发生变化,其余未提及的内容将不作变动。(*)***公共**交易中心联系电话:****-********、 ******** (*)本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人所有。 * *、特别提醒本工程开标采用 CA 锁自助解锁方式:温馨提示:生成本工程加密标书所用的 CA 锁由投标人自行携带并解密(投标截止时间后,投标人须在自助解密机(自助解密机布置在***公共**中心 * 楼开标区域旁)上自行解密),不需要密封在投标文件中。本次招标实行不见面开标,具体要求如下:(*)业务要求 *)开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 *)***不见面开标大厅适用进入***公共**交易中心招标投标的工程建设项目。 *)项目招标文件和投标文件必须使用***公共**电子交易系统发布的专用工具软件编制,并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件,将可能导致否决投标,其后果由投标人自负。 *)投标文件提交截止时间前,招标人或招标代理提**入***不见面开标大厅,播放测试音频,各投标人提**入该系统(网址 h ttp://ggzy.yueqing.gov.cn:****/BidOpening)。具体操作详见《***不见面开标大厅操作手册(投标单位)》。 *)投标文件提交截止时间后,招标人在开标系统核验投标保证金提交情况(若出现异常情况,则由评标委员会做出评审决议),根据评审决议而通过系统互动区发出投标文件解密的指令,投标人代表(法定代表人或授权委托人)在任意地点按规定时间自行实施远程解密,解密限定在规定时间内完成。 *)投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内(收到解密指令后 ** 分钟内)在电脑上完成远程解密(当所有投标文件提前解密时,招标人可根据实际情况提前统一解密),因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时,该投标人将被视为自行放弃投标资格论处,系统内投标文件将被退回;因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。 *)开标当日,投标人不必抵达开标现场,仅需在任意地点通过 “***不见面开标大厅”准时参加开标会议,并根据需要使用开标大厅与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。 *)开标、评标过程中,参与远程交互的各投标人代表应始终为同一个人,中途不得更换,在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人(答辩等类似环节需要其他人员参与的除外),投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱,投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 *)根据评标办法进行系数抽取时,采用现场随机抽取方式。但 ** 受网络带宽、硬件设备等因素影响,远程投标人通过***不见面开标大厅观看时,可能会出现卡顿现象;若投标人需要调取开标现场视频影像资料的,可以在评标完成后 * 个工作日内以书面方式提出申请调阅现场视频,逾期概不受理。(*)系统操作注意事项 *)软硬件及网络要求 ① 参与不见面开标的电脑须具有 *G 以上内存,windows* 及以上操作系统,并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。 ② 参与不见面开标电脑须安装正确驱动,可在“***公共**交易网-资料下载”栏目下进行驱动下载及后续安装。 ③ 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能,暂仅支持使用 IE** 浏览器,请确保 IE 浏览器版本为 IE**,具体版本可在 IE 浏览器帮助菜单下的“关于 Internet Explorer”子菜单中查看。 ④为更好实时查看不见面开标室现场,推荐使用 **M 及以上网络宽带。 *)投标文件制作及上传说明 ① 根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。 ② 在制作投标文件填写项目负责人信息时,务必填写正确的项目负责人姓名、身份证号等信息,期间可能涉及项目答辩等环节需要对该项目负责人进行远程人脸识别和录音录像。(*)开标过程注意事项 *)开标当天,投标人务必于开标前提前登录系统,进入所投标项目。 *)开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息,及时查阅,并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。 *)项目进入投标文件在线解密阶段后,须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密。(*)技术支持 *)若遇问题可联系工作人员,通过以下方式: QQ:**********(请确保安装有最新版本的 QQ 软件,用于技术支持进行 QQ 远程协助)电话:**********、****-********、*********** *)为更直观了解、掌握本系统使用方法,建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册和操作视频,可在“***公共**交易网-资料下载”栏目进行下载、查看。 *)关于后续相关常见问题及注意事项,请及时关注***公共**交易网。 *)本次开标为不见面开标,若投标单位有意前往现场开标的,可自行前往***公共**交易中心(如到现场解锁,需自带电脑解锁,目前自助解密机尚不能与***不见面开标大厅对接)。条款细化说明:本招标文件中有关时间安排及内容如有不一致的,均以本“投标须知前附表”为准(如有修正、答疑、澄清说明的,以修正、答疑、澄清说明为准);本招标文件涉及的时间为“**时间”。 ** *、总则 *.* 项目概况 *.*.* 根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目(标段)施工进行招标。 *.*.* 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。 *.*.* 本项目(标段)招标代理机构:见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目名称:见投标人须知前附表。 *.*.* 本项目(标段)建设地点:见投标人须知前附表。 *.*.* 本项目(标段)立项文号:见投标人须知前附表。 *.*.* 本项目(标段)建设规模:见投标人须知前附表。 *.* 资金来源和落实情况 *.*.* 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。 *.*.* 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。 *.* 招标范围、计划工期和质量要求 *.*.* 本次招标范围:见投标人须知前附表。 *.*.* 本项目(标段)的计划工期:见投标人须知前附表,投标工期不得超过招标计划工期。 *.*.* 本项目(标段)的质量要求:见投标人须知前附表。 *.* 投标人资格要求 *.*.* 投标人应具备承担本项目(标段)施工的资质条件、能力和信誉。(*)资质条件:见投标人须知前附表;(*)项目负责人资格:见投标人须知前附表;(*)业绩要求:见投标人须知前附表;(*)信誉要求:见投标人须知前附表;(*)其他要求:见投标人须知前附表。 *.*.* 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第 *.*.* 项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:(*)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(*)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(*)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目(标段)中投标。 *.*.* 投标人不得存在下列情形之一:(*)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(*)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的;(*)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人; ** (*)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;(*)为本标段的监理人;(*)为本标段的代建人;(*)为本标段提供招标代理服务的;(*)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;(*)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;(**)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(**)被责令停业的;(**)被暂停或取消投标资格的;(**)财产被接管或冻结的;(**)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的(“近三年”指投标截止之日上溯三年,以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);(**)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;(**)被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)列入失信被执行人(法人或其他组织)名单(已执行完结的除外,以提供法院结案的有关法律文书为准);(**)在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目经理有行贿犯罪行为的(“近三年”指投标截止之日上溯三年,以中国裁判文书网查询信息为准,查询信息与法院出具的文书不一致的,以法院出具的文书为准);(**)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。备注:投标人须知第 *.*.* 项中第(**)—(**)目规定的情形,仅指“投标人”,不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。 *.* 费用承担投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何,招标人在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。 *.* 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。 *.* 语言文字除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 *.* 计量单位所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 *.* 踏勘现场 *.*.* 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 *.*.* 投标人踏勘现场发生的费用自理。 ** *.*.* 除招标人的原因外,投标人自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 *.*.* 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,仅供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 *.** 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 *.** 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 *、招标文件 *.* 招标文件的组成本招标文件包括:(*)招标公告(或投标邀请书);(*)投标人须知;(*)评标办法;(*)合同条款及格式;(*)工程量清单;(*)施工图纸;(*)技术标准和要求;(*)投标文件格式;(*)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第 *.* 款和第 *.* 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。 *.* 招标文件的澄清 *.*.* 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。对招标文件任何部分若有任何疑问,任何要求澄清招标文件的投标人,均应按照投标须知 前 附 表 规 定 的 时 间 登 陆 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html),在本项目招标公告下方的“提问” 链接中以不署名的形式提疑。 *.*.* 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 ** 天前在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)-工程建设-答疑公告栏目中公布,如为邀请招标则在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)会员系统中公布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 ** 天并且澄清的内容可能影响投标文件编制的,相应**投标截止时间。但招标人可在投标截止前 * 天发布对潜在投标人编制投标文件不受实质性影响内容的澄清公告(或补充说明),其投标截止时间不予**。 ** *.*.* 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将按照投标须知前附表规定的时间前予以答复,同时将答复在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)-工程建设-答疑公告栏目中公布,如为邀请招标则在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)会员系统中公布,投标人登录会员系统中自行查看或下载。澄清纪要作为招标文件的组成部分,同时具有约束力。 *.* 招标文件的修改 *.*.* 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人在投标截止时间至少 ** 日前,在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)-工程建设-答疑公告栏目中公布,如为邀请招标则在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)会员系统中公布,投标人登录会员系统中自行查看或下载。如修改的招标文件发出的时间距投标截止时间不足 ** 天,招标人相应顺延提交投标文件的截止时间,具体时间将在修改补充通知中明确。招标文件的修改作为招标文件的组成部分,同时具有约束力。 *、投标文件 *.* 投标文件的组成 *.*.* 投标文件由商务标、资格后审申请书组成。投标人应按招标文件规定的内容和格式认真编制,并保证投标文件的正确性和真实性。 *.*.* 商务标包括下列内容:(*)商务标封面(*)投标函(投标函中的项目负责人姓名可填写为<中标候选人公示结束前报备>,其身份证号码可填写为<中标候选人公示结束前报备>)(*)投标报价封面(*)投标报价扉页(*)编制说明(*)投标报价费用表(*)单位(专业)工程投标报价费用表(*)分部分项工程清单与计价表(*)综合单价计算表(分部分项工程)(**)施工技术措施项目清单与计价表(**)综合单价计算表(技术措施)(**)施工组织(总价)措施项目清单与计价表(**)其他项目清单与计价汇总表(**)暂列金额明细表 ** (**)材料(工程设备)暂估单价表(**)专业工程暂估价表(**)专项技术措施暂估价表(**)计日工表(**)总承包服务费计价表(**)主要工日一览表(**)发包人提供材料和工程设备一览表(**)主要材料和工程设备一览表(**)主要机械台班一览表特别提醒: *)工程量清单综合单价工料机分析表及措施项目清单综合单价工料机分析表(投标人投标时无需上传,中标单位在领取“中标通知书”时提供一式伍份纸质文件及一份电子文件)。 *.*.* 技术标 (*)技术标无须编制(中标人需在领取中标通知书前向招标人提供施工组织设计,一式五份。) *.*.* 资格后审申请书(格式见附件),内容包括:(*)资格后审申请书(*)法定代表人身份证明或授权委托书(*)资格后审申请书附表(*)资格后审申请书相关扫描件(*)还应满足资格审查的必要条件(详见第三章第 *.* 款投标人的资格评审标准) *.*.* 投标人使用在 乐 清*公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)→资料下载→下载的投标书制作软件制作电子投标文件,具体说明及相关评审规定详见投标人须知第 **.** 款要求,如未按第 **.** 款的相关要求制作提供投标文件电子文档的可能会导致否决其投标。 *.* 投标报价 *.*.* 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 *.*.* 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。 *.* 投标有效期 *.*.* 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 *.*.* 出现特殊情况需要**投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的,应相应**其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝**的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。 *.* 投标保证金 *.*.* 投标人(如为联合体投标的应由联合体牵头人提交)应按招标文件要求提交投标保证金,投标 ** 人的投标保证金办理与退付详见《工程建设项目投标保证金办理须知》。投标保证金采用银行转账方式的必须从投标人银行基本账户汇出,不得现金解入,不得通过投标人分支机构或第三者账户转入,且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定,否则应当否决其投标。投标保证金采用银行保函方式的,则必须为投标人基本账户所在银行出具的银行保函,银行保函的有效期应在投标有效期满后 ** 日内继续有效,否则应当否决其投标。须提供中国人民银行颂发的基本账户开户许可证(或公证件)或银行出具基本账户证明。投标保证金采用保险保单\凭证的方式(如为联合体投标的应由联合体牵头人提交),采用保证保险方式的若经保监部门认定为无效凭证的,应当否决其投标。开展保证金保险的保险公司,该险种应经保监会备案,否则无效。 *.*.* 投标保证金退款事项:(*)采用银行转账的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 * 日内按原公司汇入账户逐一退回。(*)采用银行转账的中标人的投标保证金在签订合同后 * 日内按原公司汇入账户退回。(*)保险保单\凭证为有效期过后自动失效,原则不作退还。(*)银行保函为有效期过后自动失效,原则上不作退还,如需退还,投标人应在中标通知发出后向***公共**交易中心提出书面申请;若银行保函为扫描件,投标人在电子招投标系统保证金到账情况以承诺形式,由招标人在开标系统核验,投标人不存在原件退还。 *.*.* 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件,招标人可不退还投标保证金。投标人存在串通投标或弄虚作假行为,招标人可不退还投标保证金。中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同,或者在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金将不予退还。 *.* 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。 *.* 投标文件的编制 *.*.* 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。 *.*.* 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *.*.* 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 *、投标 *.* 投标文件上传方式投标文件上传方式见投标人须知前附表。 *、收标 ** *.* 收标程序收标程序见投标人须知前附表。 *、开标 *.* 开标时间和地点招标人在第 *.*.* 款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加或通过网络远程参与。 *.* 开标程序 *.*.* 不见面开标程序(*)宣布开标纪律。(*)公布投标人。(*)投标文件提交截止时间后,招标人在开标系统核验投标保证金提交情况(若出现异常情况,则由评标委员会做出评审决议),根据评审决议通过系统互动区发出投标文件解密的指令,投标人在任意地点按规定时间自行实施远程解密,解密限定在规定时间内完成。(*)开标人员(招标代理工作人员)对通过投标保证金符合性核验的所有投标文件进行统一解锁;或根据评标委员会的评审决议,开标人员(招标代理工作人员)对通过投标保证金符合性评审的所有投标文件进行统一解锁。(*)由招标人抽取本工程第三章《评标办法》规定的所有值。(*)公布本工程招标控制价。(*)当众公布项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容(投标函报价大小写不一致的,以大写为准),再计算商务标得分结果。(*)开标结束。 *、评标 *.* 评标委员会 *.*.* 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 *.*.* 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(*)招标人或投标人的主要负责人的近亲属;(*)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(*)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;(*)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 *.* 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 ** *.* 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。 *、合同授予 *.* 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人而确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人应当依法重新招标。 *.* 中标通知在 中 标 通 知 书 发 出 前 , 招 标 人 将 中 标 候 选 人 的 情 况 在 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)予以公示,公示期不少于 * 个工作日。在本章第 *.* 款规定的投标有效期内,招标人以纸质形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)上通知未中标的投标人。 *.* 履约担保 *.*.* 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保由牵头人递交。 *.*.* 中标人不能按本章第 *.*.* 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.* 签订合同 *.*.* 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立纸质合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。 *.*.* 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人应向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。 *、重新招标和不再招标 *.* 重新招标有下列情形之一的,招标人将重新招标:(*)投标截止时间止,投标人少于 * 个的;(*)评标委员会评审后否决所有投标的。 *.* 不再招标重新招标后投标人仍少于 * 个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 ** **、纪律和监督 **.* 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 **.* 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 **.* 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 **.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。 **.* 投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 ** 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。《中华人民**国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 **、需要补充的其他内容 **.* 受理投诉的部门受理投诉的部门具体见投标人须知前附表。 **.* 解释权构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。 ** **.* 工程造价本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。 **.* 业绩证明材料提供的要求(如有,须在“全国建筑*场监管公共服务平台”查得,方可作为业绩)。(*)业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同;②工程验收证明材料:工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。(*)业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现,或者提供其他证明材料,否则该业绩证明不予认可。(*)要求项目经理业绩的,上述证明材料中均应体现项目经理姓名,如不能体现,应提供其他证明材料,否则该业绩证明不予认可。(*)业绩证明时间以工程验收证明材料为准。(*)专业工程的工程验收证明材料是指专业(分部分项)工程通过验收的证明材料。 **.* 投标人信誉要求投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时纸质告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 **.* 项目负责人要求(*)投标人拟派的项目负责人在投标截止日不得在现注册单位的在建合同工程中担任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日(不通过招标方式的,开始时间为合同签订之日),结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日或更换手续办理完成之日。(*)所指“通过验收”标准本章**.*款相关业绩证明材料为准。(*)施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告,施工单位项目负责人可承接新的工程项目。 **.* 到场的规定要求项目负责人到场的(不要求到场除外),项目负责人应携带有效居民身份证原件并随带注册建造师资格证书原件在投标截止时间前到场。 **.* 弄虚作假投标行为的认定(*)使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。(*)投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为: *)使用伪造、变造的许可证件; *)提供虚假的财务状况或者业绩; *)提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明; *)提供虚假的信用状况; *)其他弄虚作假的行为。 **.* 串通投标行为的认定 **.*.* 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》有下列情形之一的,属于串通投标行为: ** (*)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(*)投标人之间约定中标人;(*)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(*)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(*)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;(*)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(*)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜(采用电子招投标的,由同一单位或同一人解密多家投标文件等情形);(*)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(*)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(**)不同投标人的投标文件相互混装;(**)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;(**)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(**)招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息;(**)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(**)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(**)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(**)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 **.** 招标、评标、中标无效依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定,对中标结果造成实质性影响,且不能采取补救措施予以纠正的,招标、投标、中标无效,应当依法重新招标或者评标。 **.** 创文明施工标准化工地及优质工程要求 **.**.* 创文明标化工地要求见投标须知前附表。 **.**.* 创优质工程要求见投标须知前附表。 **.** 电子投标文件制作说明和相关规定 **.**.* 本工程实行电子招投标,电子投标文件将采用 CA 加密。 **.**.* 电 子 招 标 文 件 的 获 取 , 投 标 人 自 主 登 录 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)会员系统中下载。招标文件内容含招标文件(包括工程量清单)、工程图纸及其他有关资料、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。 **.**.* 电子投标文件的制作。(*)本项目实行电子招投标,即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件(含商务标、技术标<如有>、资格后审申请书<含资信部分>等)导入投标工具检查并填写好相应信息,且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章,经检查无误后,生成 “ 加 密 标 书 ” , 然 后 于 投 标 截 止 时 间 前 , 将 其 上 传 至 乐 清 * 公 共 资 源 交 易 平 台(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html /tpbidder)。 ** (*)投标文件电子文档包括本章第 *.* 款规定的所有内容,投标人对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章,对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。投标人按本章 *.* 款要求将全部投标文件上传到投标工具,投标人应按以下要求编制电子投标文件,未按要求编制的评标委员会可以否决其投标: *)商务标:将按照招标文件要求编制的商务文件上传至投标工具,并经 CA 电子签章; *)技术标(如有):将按照招标文件要求编制的技术标文件以 word 格式上传至投标工具的“技术标” 一栏中,并经 CA 电子签章;当技术标采用暗标时,投标人需按照招标文件规定的暗标格式进行编制,不需经 CA 电子签章; *)资格后审申请书<含资信部分>:具体内容见第三章第 *.* 款投标人的资格评审标准,将按照招标文件要求编制的资格后审审查资料采用 word 格式统一上传至投标工具的“资格后审文件”一栏中。其中相关证书、资料等按招标文件要求上传,先将原件扫描放入 Word 中再上传至投标工具,并经 CA 电子签章。( * )投标人可以登陆***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)→资料下载→下载制作电子投标文件指南。在制作投标文件的过程中如有疑问可联系软件公司(联系方式:***-***-****、****-********、 ***********,QQ:**********),软件公司将提供远程协助,如条件允许,亦可至***公共**交易中心信息管理科(****府路 * 号行政管理中心西南附属楼四楼 A**)提供现场指导。 **.**.* 电子招标开标及评审。(*)投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性,开标时由于 CA 锁而导致投标文件无法解密或者解密失败,造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的,评标委员会可以否决其投标,其投标文件无效(适用于到开标现场解密的情形)。(*)投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标系统,该投标人自行承担无效投标责任。(*)投标文件中发现不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或投标报价由同一预算编制软件密码锁制作的,评标委员会应当否决其投标。 **.**.* 注意事项( * )投标工具使用在***公共**交易网(http://www.yueqing.gov.cn/col/col**********/index.html)→资料下载→下载。投标工具使用流程详见下载的投标工具操作说明。(*)投标人应检查标书完整性和有效性,正确无误后再将生成投标文件。(*)因投标人原因导致 CA 锁无法正常解密,将被否决投标。 ★(*)因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登陆系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的,该投标人自行承担无效投标责任,招投标活动仍然依法正常进行。 **.** 严格执行施工总承包制度,施工总承包范围内的各专业工程包括智能化、空调、钢结构、装修等纳入总承包管理范围,如需另行招标的总承包单位必须配合建设单位共同组织招标并办理相关手续。 ** **.** 其他注意事项: /。 ** 第三章 评标办法 *、评标方法:经评审的最低投标价法本工程采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评审标准进行评审,在进入评审范围经评审合格的投标文件中向招标人推荐商务标报价最低的投标人为中标候选人(当商务标报价有两个及以上相同时,则以抽签决定名次)。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外,均保留二位小数,第三位四舍五入。 *、评审标准 *.* 符合性评审标准开评标时,投标人如存在以下情况之一的,作为符合性评审未获通过而予以否决,不得进入后续评审:(*)开标时,投标人未按招标文件第二章第 *.* 款规定参加开标会议的;(*)银行保函或保险保单\凭证未按招标文件规定的内容填写错误或不全;(*)投标人电子投标书未在招标文件规定的投标截止时间内上传至交易平台;(*)投标人上传两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价(除招标文件规定提交备选投标方案外),且未声明哪一个有效;(*)投标人原因导致 CA 锁无法正常解密或未在规定时间内解密的;(*)没有按照招标文件要求提交投标保证金的或提交的投标保证金少于招标文件规定的金额;(*)电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的;(*)投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求的;(*)未按规定的格式、内容填写或不全,关键字迹模糊、无法辨认;(**)以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式投标的;(**)招标文件其他作无效或否决标处理规定的;(**)投标文件附有招标人不能接受的条款;(**)投标文件中发现不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或投标报价由同一预算编制软件密码锁制作;不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制(计算机硬盘序列号、IP 地址、MAC 地址、计价加密锁号等一致);(**)凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处,且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。评标结束后,即使最终无法认定串标行为成立,也不影响对其按否决标处理的结果;(**)电子投标文件未按规定的格式制作的;(**)不响应招标文件规定的其他实质性要求的。 *.* 资格评审标准 ** 投标人必须满足下列资格评审的必要条件。凡不能满足下列必要条件之一的,否决其投标,不得进入后续评审:(*)提供资格后审申请书(格式详见附表);(*)法定代表人身份证明(格式详见附表)或授权委托书(格式详见附表);(*)企业资质应符合招标公告要求,应提供企业资质证书扫描件;(*)企业营业执照有效且主营范围符合要求,应提供营业执照扫描件;(*)具备安全生产许可证,应提供安全生产许可证证书扫描件;(*)为了防止投标人借资质“挂靠”和递交虚假材料参加投标,要求投标人在投标时的投标企业名称、企业营业执照单位名称、企业资质证书单位名称、投标人委托代理人的社会养老保险缴款单位(需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近 * 个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录扫描件)、投标保证金的出票单位等内容相一致;(*)采用银行转账的,要求投标人在资格后审申请书中必须提交投标保证金从其基本账户中转出的证明:要求“基本存款账户”和“汇款凭证”(汇款凭证需完整载明“付款人”的账户信息)的账户信息相一致,提供基本账户开户许可证(或银行出具基本账户证明材料或公证件)扫描件和汇款凭证扫描件;采用银行保函的,要求投标人在资格后审申请书中必须提交银行保函扫描件,须同时提供基本账户开户许可证(或银行出具基本账户证明材料或公证件)扫描件;采用保险电子保单\凭证或保险凭证(非电子)的,要求投标人在资格后审申请书中必须提交保险电子保单\凭证扫描件(二者可选其一)或保险凭证(非电子)扫描件,无需提供基本账户证明;(*)提供《投标基本情况表》(格式详见附表);(*)诚信投标承诺书(格式详见附表);(**)根据乐政发[****]** 号文件,要求提供《履行农民工工资支付保障制度承诺书》(格式详见附表);(**)投标人未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单(如投标人的分公司有被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的,该投标人不予以否决投标处理),在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中查询为准;(**)投标人应未被中华人民**国最高人民法院列入失信被执行人(法人或其他组织)名单;若投标人在投标截止期前虽已被列入失信被执行人名单,但已执行完结者则需提供人民法院结案的有关法律文书;在中华人民**国最高人民法院(http://www.court.gov.cn)“首页→中国执行信息公开”的途径查询为准;(**)电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的;(**)以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;(**)招标文件其他作无效或否决标处理规定的;(**)投标文件附有招标人不能接受的条款;(**)凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处,且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。评标结束后,即使最终无法认定串标行为成立,也不影响对其按否决 ** 投标处理的结果;(**)不响应招标文件规定的其他实质性要求的;注:有关的证书、证明材料扫描件应上传至电子投标文件的资格后审申请书中。建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的,则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。 *.* 技术标评审标准(技术标无须编制) *.* 商务标评审标准商务标评如有下述情况之一的,将被否决其投标:(*)安全文明施工费、规费、税金未按要求报价的;(*)投标书采用总价让利或百分比让利方式进行报价的;(*)擅自将招标人提供的分部分项工程量清单或暂列金额、暂估价进行变动、补充和修改的;(*)经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的;(*)工程量清单报价与工、料、机报价及对应的报价分析不相符的,或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的,经评标委员会质询,投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的;(*)投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的;(*)电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的;(*)以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;(*)招标文件其他作无效或被否决投标处理规定的;(**)投标文件附有招标人不能接受的条款;(**)凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处,且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。评标结束后,即使最终无法认定串标行为成立,也不影响对其按否决投标处理的结果;(**)不响应招标文件规定的其他实质性要求的;(**)法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须否决的。 *、评标程序:分三个阶段分别进行:第一阶段为开启电子商务标,确定评标基准价值、评审区间及进入评审区间的投标文件;第二阶段为对进入评审区间的投标人进行符合性评审和资格评审;第三阶段对通过符合性评审、资格评审的投标文件进行商务标评审。 *.* 确定评审区间 *.*.* 不见面开标解密的(*)投标文件提交截止时间后,招标人在开标系统核验投标保证金提交情况(若出现异常情况,则由评标委员会做出评审决议),根据评审决议通过系统互动区发出投标文件解密的指令,投标人在任意地点按规定时间自行实施远程解密,解密限定在规定时间内完成。(*)第一次解密成功后进行第二次解密:由开标人员(招标代理工作人员)在开标电脑上插上第三方 CA 数字认证系统授权的代理方密钥并输入 CA 密码,对投标截止时间前递交的有效的投标文件进行二次解密; ** (*)二次解密成功后,开标人员(招标代理机构人员)将解密后的所有合格的投标文件批量导入电子评标系统;(*)公布投标人名称、投标报价、工期、项目负责人姓名(如有)和投标文件的其他主要内容(以投标人电子投标文件中标注的投标报价金额为准);(*)有效报价及排序:本工程设最高限价和最佳报价值,高于最高限价的投标文件作否决处理。最佳报价值按本规定的方法确定后,不再受其他任何因素(包括投标文件后续评审阶段中作否决处理的和在详细评审阶段中评标价修正等因素)的影响而改变。 *)最高限价=(招标控制价-暂估价总额-暂列金额总额)×**%+暂估价总额+暂列金额总额本工程暂估价总额为 ****** 元(含税价),暂列金额总额为 ****** 元(含税价)。 *)最佳报价值的确定最佳报价值=(招标控制价-暂估价总额-暂列金额总额)×(* 一 *%×a 一 *.*%×b 一 *.**%×c);最佳报价值保留至元,元后四舍五入。 a、b、c 为调整系数由招标人代表通过现场随机抽取;a 值从 *、*、**、**、** 五个数中随机抽取; b 值从 *~*(整数)十个数字中抽取;c 值从 *~*(整数)十个数字中抽取,各调整系数以抽取值为准。 *)商务报价得分: *)投标人的评标报价(评标报价=投标报价-暂估价总额-暂列金额总额)等于最佳报价值时得 *** 分; *)投标人的评标报价(评标报价=投标报价-暂估价总额-暂列金额总额)每低于最佳报价值 * 个百分点扣 * 分,扣完为止; *)投标人的评标报价(评标报价=投标报价-暂估价总额-暂列金额总额)每高于最佳报价值 * 个百分点扣 * 分,扣完为止;以上投标报价评分不足一个百分点时,使用直线插入法计算,以上评分保留小数 * 位(第 * 位四舍五入)。投标人的商务得分及排序对评委和评标室内的工作人员在评审商务标前保密。 *)出现以下情况时,则该投标报价不再进行商务报价得分的计算:(a)在开商务标前已作废标处理的或作无效标的或予以拒绝的;(b)在商务标开启后已确认为废标的或作无效标的;(c)投标人的投标报价高于最高限价的。 *.* 确定评审顺序 (*)按商务报价得分由高至低进行排序,当众公布排序前 * 家(若第五家单位有并列情况则一并公布,其余递补)的侯审投标人,然后进行资格后审文件评审;当经评审后的 * 家侯审投标人的资格后审文件都被否决时,则按排序依次递补投标人的资格后审文件和资格后审相关资料,直至经评审合格投标人的资格后审文件满足 * 家为止。(*)对通过上述第(*)条规定的程序评审合格后的投标人的商务标进行评审。如商务标评审时又都被否决时,应按上述第(*)条规定的程序递补投标文件进行评审(直至评审全部投标文件为止),最终 ** 确定中标候选人。 *.* 商务标数额不一致的确认 商务标中出现以下情况时,由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如投标人拒绝签字,则按投标违约对待。(*)如商务报价的大小写出现不一致时,则以大写为准;(*)当单价与数量的乘积与合价不一致时,则以单价为准(除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外);(*)合计(累计)金额与小计(合计)金额不一致的,则以合计(累计)金额为准;(*)正本与副本不一致的以正本为准。 *.* 投标文件的澄清和补正 *.*.* 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 *.*.* 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 *.*.* 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。 ★*.*.* 项目进入投标文件评审阶段后,如评标委员会有询标要求的,投标人应在规定的时间(以开标室工作人员在不见面开标系统互动区通知询标开始 ** 分钟内),根据消息提醒接受评标委员会的询标;评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人确认的,投标人应当及时响应回复或确认(因投标人软硬件及网络原因不能及时有效的接受评标委员会的询标,由投标人自行承担所导致的一切后果)。投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的,评标委员会可否决其投标。 *.* 评标结果(所有评标过程中的评审情况均不予公布) *.*.* 评标委员会根据评审结果,对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评审标准进行评审,进入评审范围经评审合格的投标文件中向招标人推荐投标报价最低的投标人为中标候选人(当商务标报价有两个及以上相同时,则以抽签决定名次)。 *.*.* 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标,招标人宣布本次招标作废。 *.*.* 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。 ** 第四章、合同条款及格式《建设工程施工合同示范文本(GF—****—****)》第一部分 合同协议书 发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 *、工程名称:计划开工日期: 年 月 日。计划竣工日期: 年 月 日。 *、工程地点: *、工程立项批准文号: *、资金来源: *、工程内容: 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》,具体详见附件 *。 *、工程承包范围: ,具体见工程量清单及编制说明。 二、合同工期工期总日历天数: 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *、签约合同价为:人民币(大写) 元整(¥ 元);其中:(*)安全文明施工费:人民币(大写) 元整(¥ 元);(*)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) 元整(¥ 元);(*)专业工程暂估价金额:人民币(大写) 元整 (¥ 元); ** (*)暂列金额:人民币(大写) 元整(¥ 元)。 *、合同价格形式:单价合同 五、项目负责人承包人项目负责人: 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(*)中标通知书(如有);(*)投标函及其附录(如有);(*)专用合同条款及其附件;(*)通用合同条款;(*)技术标准和要求;(*)图纸;(*)已标价工程量清单或预算书;(*)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订日期本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 签字并盖章并收到履约担保后 生效。 ** 十三、合同份数本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人:(签字/盖章) 法定代表人:(签字/盖章)或委托代理人:(签字/盖章) 或委托代理人:(签字/盖章)社会统一代码: 社会统一代码:地 址: 地 址:邮政编码: 邮政编码:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:电子信箱: 电子信箱:开户银行: 开户银行:账 号: 账 号: ** 第二部分 通用合同条款(略)第三部分 专用合同条款 *、 一般约定 *.* 词语定义 *.*.* 合同 *.*.*.** 其他合同文件包括:(*) 本合同《补充协议》(如有);(*)设计变更文件、工程联系单、工程签证单、经双方确认的会议纪要(如有);(*)经发包人(监理人)批准的施工组织设计(施工方案。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.* 监理人:名 称: ;资质类别和等级: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: 。 *.*.*.* 设计人:名 称: ;资质类别和等级: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括: 详见总平。 *.*.*.* 永久占地包括: 详见总平。 *.*.*.** 临时占地包括: 详见总平。 *.* 法律适用于合同的其他规范性文件:(*)乐政发[****]** 号《***人民政府关于印发***建筑业企业农民工工资支付保障管理办法的通知》的文件;(*)乐政办 [****]** 号《***人民政府专题会议纪要》的文件;(*)***人民政府令第 *** 号《***扬尘污染防治管理办法》的文件;(*)温建建 [****]*** 号《关于推行法人管理项目制度的若干意见》的文件;(*)温建建[****]*** 号《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》的文件;(*)温住建发[****]** 号《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》的文件;(*)温住建发[****]*** 号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的文件;(*)温委发〔****〕** 号《***人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标*场的若干规定(试行)》的文件;(**)财建[****]*** 号《建设工程价款结算暂 ** 行办法》的通知;(**)乐政发[****]** 号《***人民政府关于印发***政府投资项目变更管理暂行办法》的文件;(**)乐住建规发[****]** 号文件《***住房和城乡规划建设局转发关于规范***建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知的通知》;(**)温住建发〔****〕*** 号《转发关于**省建设工程计价依据 (**** 版)的通知》。 *.* 标准和规范 *.*.* 适用于工程的标准规范包括:按现行的国家、省、*的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称: 无 ;发包人提供国外标准、规范的份数: 无 ;发包人提供国外标准、规范的名称: 无 。 *.*.* 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无 。 *.* 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(*)本合同协议书;(*)中标通知书;(*)投标函及其附录;(*)本合同专用条款及附件;(*)招标文件及其补充文件(含招标人的工程量清单及招标控制价);(*)本合同通用条款;(*)投标文件及其补充文件;(*)技术标准和要求;(*)施工图纸;(**)已标价工程量清单或预算书;(**)其他合同文件。注:双方有关工程洽商、变更等纸质协议或文件视为协议书的组成部分。 *.* 施工图纸和承包人文件 *.*.* 施工图纸的提供发包人向承包人提供施工图纸的期限:开工前 ** 天;发包人向承包人提供施工图纸的数量:合同生效后,提供五套施工图纸;发包人向承包人提供施工图纸的内容:完整的施工图纸。 *.*.* 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,工程施工进度计划表,每月提供实际完成工程量月报表,下月进度计划表;承包人提供的文件的期限为:开工后 * 天内;承包人提供的文件的数量为:一式五份;承包人提供的文件的形式为:纸质文件及电子文件;发包人审批承包人文件的期限:收到施工组织设计(施工方案)和施工进度计划后 ** 天内。 *.*.* 现场施工图纸准备关于现场施工图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的施工图纸,供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用。 *.* 联络 *.*.* 发包人和承包人应当在 * 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等纸质函件送达对方当事人。 ** *.*.* 发包人接收文件的地点: ;发包人指定的接收人为: 。承包人接收文件的地点: ;承包人指定的接收人为: 。监理人接收文件的地点: ;监理人指定的接收人为: 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按通用合同条款执行。 *.**.* 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以建设红线为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按通用合同条款执行。 *.**.* 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.* 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 不经发包方同意,不得擅自给第三方。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 不经发包方同意,不得擅自给第三方。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人自理并包括在投标总价内。 *.** 工程量清单错误的修正允许调整合同价格的工程量偏差范围:出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。允许调整合同价格的工程量偏差范围:按实调整。 *、 发包人 *.* 发包人代表发包人代表:姓 名: ;身份证号: ;职 务: ;联系电话: ;电子信箱: ; ** 通信地址: 。发包人对发包人代表的授权范围如下:现场全过程协调、监督、签证等;对投资进行管理,负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应于开工日期 ** 天前向承包人移交施工现场。 *.*.* 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程前期工作已完成,具备施工条件。(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求: *)所需正常施工的电源、水源由发包方在开工前安装至施工现场边缘。 *)施工用电:施工范围内临时低压接电及线缆铺设费用要求承包人自理并包括在投标总价内。 *)施工用水:施工范围内临时用水接水管铺设费用由承包人自理并包括在投标总价内。 *)施工用水、用电费用如由发包人代缴,则在支付工程款时按表计量(加损耗)按实扣回。(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。(*)工程地质和地下管线资料的提供时间:合同签订后至工程开工前 ** 天内。(*)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:** 天完成。(*)水准点与坐标控制点交验要求:以书面形式,于开工前 ** 天内办理交接手续。(*)施工图纸会审和设计交底时间:开工前 * 天。(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按实际需要由承包人提出解决方案,经工程师批准后才能实施,费用由发包人承担,如影响工期的,工期相应顺延。(*)双方发包人应做的其他工作: 无 。 *.* 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求: 无 。发包人是否提供支付担保: 无 。发包人提供支付担保的形式: 无 。 *、 承包人 *.* 承包人的一般义务(*)承包人提交的竣工资料的内容:整个工程的竣工图纸,提供过程性验收确认单,材料跟踪单(就是使用的材料证书,一般由厂家提供)等。承包人需要提交的竣工资料套数:承包人在工程(包括本次招标范围内的所有工程)竣工验收合格后 * 个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料 * 套,电子档案 * 份。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后 * 个月内。 ** 承包人提交的竣工资料形式要求:完整的竣工图纸及其他竣工资料 * 套,电子档案 * 份。(**)承包人应履行的其他义务:承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: *)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。 *)应提供计划、报表的名称及完成时间:向工程师提供年度、季度、月度工程计划;每月 ** 日前向发包人提交当月完成工程量、本月工程产值报表及下月工程进度计划,一式三份。每周一报告下周作业计划,本周实施情况一式二份。 *)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任,除非是因发包人或发包人雇员在履行职务行为过程中的过错而造成的伤亡。 *)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:本工程施工期间,承包人需为现场管理人员提供办公用房 * 间,并承担由此发生的水电费用;办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修,并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施,接通水、电、通讯等管线。施工期间,承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常,以上费用均已含在合同价中 。 *)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人自行解决并办理相关审批手续,费用已包含在总价中。承包人办理有困难时,发包人尽合理努力协助(发包人不承担因此增加的相关费用)。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。 *)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程和设备未交付发包人之前,承包人负责所有成品的保护工作,保护期间发生损坏,承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前,承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护,费用由承包人承担。 *)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按实际需要由承包人提出解决方案,经工程师批准后才能实施,费用由发包人承担,如影响工期的,工期相应顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的,此损失部分由承包人自费予以修复。 *)施工场地清洁卫生的要求:按***标化工地的要求、规定执行。 *)双方约定承包人应做的其他工作: 无 。 *.* 项目负责人 *.*.* 项目负责人:姓 名: ;身份证号: ;建造师执业资格等级: ;建造师注册证书号: ;建造师执业印章号: ;安全生产考核合格证书号: ; ** 联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: ;承包人对项目负责人的授权范围如下:(*)参与组建项目经理部;(*)主持项目经理部工作;(*)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(*)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(*)参与选择物资供应单位;(*)指挥生产项目建设的生产经营活动,调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素;(*)制定内部计酬办法(需经承包人批准),进行合理的经济分配;(*)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;(*)法定代表人授予的其他管理权力。项目经理签署涉及承包人重大利益的文件资料须经承包人加盖公章确认方为有效。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人到岗率必须达到 **%以上(即每月到位不得低于 ** 个日历天,且月份之间的到位天数不得借用,不得连续一周不到位)。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:按项目负责人未到位处理。项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人每缺勤 * 天处以违约金人民币 **** 元。 *.*.* 承包人擅自更换项目负责人的违约责任:中标后未经发包人同意,不得擅自更换项目负责人,否则按每次 ** 万元罚扣。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人,或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人,更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后 ** 天内,逾期视为应未到位,并按项目负责人到位率处罚处理。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后 * 天内。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:更换人员应在规定的时间内更换并到岗,逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意。 *.*.* 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 承包单位确实需要更换人员的,更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批,同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按 * 万元/人次罚款,更换技术负责人按 * 万元/人次罚款,更换其他人员按 * 万元/人次罚款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:从开工至竣工之日止,项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员进行考勤:要求项目负责人、技术负责人到岗率必须达到 **%以上(即每月到位不得低于 ** 天,且月份之间的到位天数不 ** 得借用,不得连续一周不到位),如达不到 **%,项目负责人每缺勤 * 个日历天处以违约金人民币 **** 元,技术负责人每缺勤 * 天处以违约金人民币 *** 元(在当期应付工程款中予以扣除);要求质量员、安全员、施工员到位、到岗率必须达到 **%以上(即每月到位不得低于 ** 天,且月份之间的到位天数不得借用,不得连续一周不到位),如达不到 **%,质量员、安全员、施工员每缺勤 * 天处以违约金人民币 *** 元(在当期应付工程款中予以扣除)。 *.* 分包禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工程。主体结构、关键性工作的范围: 。 *.*.* 分包的确定允许分包的专业工程包括:非主体结构、非关键性工程的项目,在征得发包人同意的前提下而允许分包。其他关于分包的约定:无 。 *.*.* 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:分包合同价款由承包人与分包人结算,发包人经承包人同意,发包人可直接向分包人支付分包工程价款。 *.* 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。 *.* 履约担保承包人是否提供履约担保:提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:采用现金、转账支票或银行汇票或银行保函或保险保单等形式,履约担保金为合同价款的 *%(履约担保不计利息),履约保证金在工程竣工验收合格后 ** 天内偿还。若承包人未能履行本合同规定的任何义务,则发包人有权从履约担保中得到补偿(未尽之处按招标文件规定执行)。如采用银行保函的形式提供履约担保的,当保函保期届满而未经续期时,发包人有权在支付工程款中扣留履约保证金。 *、监理人 *.* 监理人的一般规定关于监理人的监理内容:按发包人与监理方签订的合同,依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作,在合同规定范围内,对工程项目施工进行全过程监理(包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等)。关于监理人的监理权限:执行《建设工程监理规范 GB/T*****-****》规定的总监理工程师应履行的职责,进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。取得发包人批准才能行使的职权: (*)变更设计;(*)超清单范围的计量;(*)增加工程费用的施工方案;(*)工期**;(*)索赔事项;(*)开、停工令;(*)其他发包人认为需要批准才能行使的职权。 ** 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:如需提供办公场所、生活场所等基本设施,所发生的费用由承包人承担。 *.* 监理人员总监理工程师:姓 名: ;职 务: ;监理工程师执业资格证书号: ;联系电话: ;电子信箱: ;通信地址: ;关于监理人的其他约定: 。 *.* 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定: 无。 *、工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求: 无。关于工程奖项的约定:无。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.* 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:隐蔽或中间验收,承包单位进行自检合格后,纸质报告监理单位,承包单位准备验收记录,验收合格后,监理单位签字;验收不合格的,承包单位在限定的时间内修改,重新验收。监理人不能按时进行检查时,应提前 ** 小时提交纸质延期要求。关于延期最长不得超过: ** 小时。 *、安全文明施工与环境保护 *.* 安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:(*)安全生产费用内容具体详见温住建发[****]*** 号文件附件 *“安全生产费用项目一览表。” (*)承包人在施工期间,应严格执行国家建设部、**省建设厅和本*有关建设工程安全、文明施工的规定(特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等);如因承包人管理不善,受到政府有关部门处罚或责令停工整改等,其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担,工期不予顺延,且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。(*)承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育,配备必要的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全。(*)关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定:承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》,做好工地的治 ** 安保卫工作,服从发包人的治安管理。如出现打群架现象,发包人有权视情节严重程度每次处以 *****-***** 元人民币的违约金。关于编制施工场地治安管理计划的约定: 无。 *.*.* 文明施工合同当事人对文明施工的要求:承包人应严格按照***级文明标化工地的要求组织施工,遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施,并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。未达到文明标化工地标准的,违约金按安全文明施工费下限的 **%计算。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按照温住建发〔****〕*** 号《关于转发< 企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件规定将安全文明施工费划拨至承包人的安全措施费专项资金账户。 *、工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工日期的*天前。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到施工组织设计后 * 天内确认或提出修改意见。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到修订的施工进度计划后 * 天内完成审核和批准或提出修改意见。 *.* 开工 *.*.* 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:承包人应按照施工组织设计约定的期限,向监理人提交工程开工报审表。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:计划开工日期 * 天前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:承包人应按照施工组织设计约定的期限。 *.*.* 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 ** 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.* 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其纸质资料的期限:以书面形式,于开工前 * 天内办理交接手续。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 ** (*)因发包人原因导致工期延误的其他情形: ①因重大设计变更引起而增加合同承包范围;②发包人延迟提供甲供材料、设备或变更交货地点的;③因发包人或第三人原因导致的暂停施工 。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:开工日期以发包人发出开工通知后第三天起计算,工程达到竣工验收条件时,承包人应向发包人提交竣工报告,由发包人**监理、质检等单位组织验收,验收期间不做工期累计。工程验收合格,则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期。如验收不合格返工,返工日期将作为工期累计。经过验收合格的工程,承包人有责任保护、管理到交付使用。实际工期比合同工期(含签证顺延工期)延误≤** 天的,每延误 * 天,支付违约金人民币 **** 元/天;延误>** 天的,每延误 * 天,第 ** 天开始支付违约金人民币 **** 元/天;尾数不足 * 天的按 * 天计算。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:处罚最高不超过合同总价的 *%。 *.* 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:地勘资料未涉及的地下管道、地雷、岩层、有毒污染物等障碍物 。 *.* 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:以政府部门发布的信息为准,直接造成本工程损失的如六级以上地震、山洪暴发、十级以上台风、海啸等。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.* 提前竣工的奖励: 无。 *、材料与设备 *.* 材料与工程设备的保管与使用 *.*.* 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人。 *.*.* 承包人采购材料与工程设备的保管与使用承包人采购材料设备的约定:由承包人向发包人提供设备、材料的样品(规格、型号、颜色、产地、价格等),由发包人根据工程设计需要和投标承诺而进行优选确定后,由承包人负责采购,所有材料、设备采购后必须经监理方验收后方能用于工程;承包人提供的产品必须是工程量清单中参考的选用产品,若发包人或监理单位认为其产品不符合要求的,则发包人有权要求其更换产品,直到发包人满意为止,并保持综合单价不变。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。 *、试验与检验 *.* 试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 ** 施工现场需要配置的试验场所:由承包人解决。施工现场需要配备的试验设备:由承包人解决。施工现场需要具备的其他试验条件:由承包人解决。 *.* 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定: / 。 **、变更 **.* 变更的范围关于变更的范围的约定:按通用合同条款第 **.* 款执行。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则关于变更估价的约定: 按通用合同条款第 **.* 款执行。 **.* 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人提交的合理化建议后 * 天内审核完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人审批承包人合理化建议的期限:收到监理人报送的合理化建议后 * 天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无。 **.* 暂估价暂估价材料和工程设备的明细:详见附件 **《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按照我*现行的相关规定方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由承包人按照发包人推荐的品牌提供样品和价格,由发包人和监理人进行询价核定方式确定。第 * 种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:无。 **.* 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:详见工程量清单及编制说明。 **、价格调整 **.* *场价格波动引起的调整*场价格波动是否调整合同价格的约定:是。因*场价格波动调整合同价格,采用以下第 * 种方式对合同价格进行调整:第 * 种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: 。第 * 种方式:采用造价信息进行价格调整。(*)关于基准价格的约定:无 。 ** 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。 第 * 种方式:其他价格调整方式: 除实行动态管理的材料和人工费允许调整外,其他不作调整。 *、□采用 单价合同 。(*)招标人提供的分部分项工程量清单项目有误(多项,漏项),或设计变更引起分部分项工程量清单项目调整。其工程数量由承包人按工程量清单计价规范(**** 版)和**省相关规定计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。(*)招标人提供的分部分项工程量有误,或设计变更引起分部分项工程量清单工程量调整,其工程数量由承包人按**省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。 *、 双方约定合同价款的其他调整因素: 除招标文件约定调整外不再调整。(*)属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用,发包方将根据实际情况给予一定的补偿,但属应该预见、预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失,发包人不负责补偿,属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方自行承担。(*)合同价调整约定: *)凡清单单项合价金额占合同总价 *%以上的清单项目或实际完成工程清单单项合价超合同总价 *% 以上,或合同单价与招标控制价单价[含折算系数]偏差超过 **%的清单项目,其增加或减少工程量(与清单项目数量比较)超过±**%外部分的工程量,根据招标控制价组价原则重新组价×折算系数确定。除此外,清单项目工程量增加或减少其单价按合同单价计算,措施费按合同程序调整(包干费用除外)。折算系数=(投标总价—暂估价总额-暂列金总额)/(招标控制价—暂估价总额-暂列金总额)×***% *)工程量清单中多项、漏项和新增项目(由设计变更引起),其造价的调整根据预算造价组价原则重新组价×折算系数。 *)由于清单项目中项目子项目特征或工程内容发生部分变更,则以预算造价单价分析为基础,仅就变更部分根据定额子目,根据预算造价组价原则调整(含折算系数)。调整公式:结算价格=变更后子目组价×折算系数—变更前子目组价×折算系数+合同单价(*)材料暂估单价调整(业主签证材料价格<不含税>-材料暂估单价<不含税>)×(*+税率)(*)暂定项目综合价格调整: *)能按定额分解组价的按“(*)合同价调整约定”处理; *)不能按定额分解组价的,根据*场调查,以综合*场价,经甲方监理签证后,实进实出,计取税 ** 金。(*)本工程使用的 钢材、商品砼、水泥、石子、砂子 实行动态管理,办理工程结算时,其中“ 钢材、商品砼、水泥、石子、砂子 ”的基期价格采用《**工程造价信息》**** 年第 * 期项目所在地信息价。 *)钢材、商品砼、水泥、石子、砂子:从阶段性开始所使用材料的月份至终止所使用材料的月份(由发包人和监理签证为凭)期间《**工程造价信息》的信息价格(不含税价格与基期价格相对应)的算术平均值(按 X 计)与基期价格(按 Y 计)之间的差值作为价差予以调整; *)上述材料的价差计算式为:上述材料的价差计算式为:材料定额用量(指工程结算消耗量)×(X-Y)×(*+税率)。 (*)人工费动态管理结算办法:人工动态采用抽料补差法计取价差。计算公式:人工费价差=∑(人工*场信息价平均值-人工基期价格)×现行定额人工消耗量(分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工)×(*+税率)。现行定额消耗人工总工日数量(含机械人工)以实际工程定额消耗人工总工日数量为准(包括招标控制价及变更),调整期间平均人工信息价为合同工期[含追加工期] 内月份平均人工信息价,人工基期价格为 **** 年第 * 期《**工程价格信息》公布的人工信息价。(*)属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用,发包人将根据实际情况给予一定的补偿,补偿金额由发包人确定,但属应该预见、预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失,发包人不负责补偿,属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。 **、合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式(*)单价合同。综合单价包含的风险范围:合同履行期间,投标人所报综合单价一律不作调整,合同价款须承担下述风险: a) 必要的技术措施费和组织措施费;b) 合同期间材料设备价格(招标文件规定的动态管理的材料除外)、机械费的涨跌; c) 连续**小时以内停水、停电不能施工造成的费用增加和工期延误;d)因施工场地窄小、场内施工不便等需增加的各种费用; e)一个有经验的承包人应能预计的其它费用; f) 除不可抗力外的其他风险。风险费用的计算方法:无。风险范围以外合同价格的调整方法: 按招标文件有关约定执行。(*)总价合同。总价包含的风险范围: 无。风险费用的计算方法: 无。风险范围以外合同价格的调整方法: 无。(*)其他价格方式: 无。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 ** 预付款支付比例或金额:支付合同价款的 **%作为预付工程备料款(含安全文明施工费<发包人可在办理手续时予以垫付,在支付预付工程备料款中如数扣回>、社保基金及各类保证金)。预付款支付期限:合同签定后,现场项目组人员到位、开工令签发并正常施工 * 个日历天内由承包人填报支付审批表,由监理工程师签章后,进入发包人的付款程序。预付款扣回的方式: 按招标文件有关约定执行。 **.*.* 预付款担保承包人提交预付款担保的期限: 无。预付款担保的形式为:无。 **.* 计量 **.*.* 计量原则工程量计算规则:**省 **** 计价依据和建设工程工程量清单计价规范(GB*****-****)及相关省*文件。 **.*.* 计量周期关于计量周期的约定:每月 ** 日承包方向监理方提交已完成工程量,监理方接到承包方报告后 * 天内由发包方核实确认。 **.*.* 单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按月计量。 **.*.* 总价合同的计量关于总价合同计量的约定:无。 **.*.* 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 **.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:无。 **.*.* 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:承包人在每月 ** 日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位,经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期关于付款周期的约定:按月支付。 **.*.* 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:每月进度完成后提交已完工程量的月报表,作为工程价款支付的依据。 **.*.* 进度付款申请单的提交(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:每月 ** 日。(*)总价合同进度付款申请单提交的约定: 无。(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 无。 **.*.* 进度款审核和支付 ** (*)监理人审查并报送发包人的期限:接到承包方报告后 * 天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到监理人审查后的报表 * 天内。(*)发包人支付进度款的期限:经发包人、监理确认签证后,每月**日前发包人凭承包人税务发票支付上月已完工程量的**%的工程款(不含工程预付款);当工程款支付至合同总价款的**%(含工程预付款)时停止支付,待工程交工验收合格后**天内发包人凭承包人税务发票付至合同总价款的**%;经工程结算审核后一个月内发包人凭承包人税务发票付至结算总价的**.*%(含工程预付款);结算总价的*.*% 作为质量保修金,从工程通过竣工验收合格满一年后**天内发包人返还保修金的**%;缺陷责任期满二年后**天内发包人返还剩余保修金(保修期内不计利息)。当施工过程中发生重大设计变更或实行动态管理材料(设备)价格出现较大波动时,应当及时纳入工程进度款支付的计价范畴。(*)根据温住建发[****]*号《关于规范***建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》的规定,推行人工费用与其他工程款分账管理制度。承包人应分解工程价款中的人工费用,专项用于支付农民工工资。在**有承揽业务的本地建筑企业应在企业注册地以企业为单位开设农民工工资(劳务费)专用账户,并在注册地建设行政主管部门备案;外*在温有承揽业务的建筑企业应在*区以企业为单位开设专用账户并在*建筑工程管理处备案,备案信息统一在***建筑工程管理网予以公示。发包人应按照承包人提供的人工费用数额,将应付工程款中的人工费单独按时拨付到承包人开设的农民工工资(劳务费)专用账户。承包人应按时支付民工工资及材料款。否则,发包人有权支付承包人拖欠的民工工资及材料款,该款项从承包人的进度款或工程结算款中扣回。以上内容与浙建〔****〕*号文件有冲突的应按浙建〔****〕 *号文件执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。(*)上述工程进度款支付时,应即时扣除发包人垫付款项、同一时段内发生的违约金等。(*)工程款支付的其他条件: *)工程报表:工程开工后,承包人应在每月 ** 日向发包人报送本月工程报表,报表内容应包含月度完成工程量产值、工程质量的抽查情况、材料供应情况、分包工程情况、当月分项工序的照片及录像记录资料、当月施工班组及民工清单、民工工资发放清单(加盖承包人财务章)、民工工伤保险费缴纳清单及上一次工程款实行专款专用的有效凭证。该报表经监理人审核后提交给发包人。 *)付款手续:承包人如某一节点未按时完成,除承担违约责任外,发包人有权暂缓支付工程进度款。承包人在符合本合同约定的工期节点的情况下,报工程款申请书;申请书应附该付款节点前的工程综合报表,报表具体内容见 *)条,经监理人审核确认后提交给发包人,发包人收到报表经工程款审核完成后(以双方签字为准) * 个工作日内向承包人支付进度款。承包人在申请付款时应提供工程所在地的发票,发包人通过银行转账方式支付款项。 *)以上各款项若有合理滞留在发包人处的,均不计利息。(*)根据浙建[****]* 号《关于在房屋建筑和*政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》规定,本工程在实施过程中如具备该文件规定的过程结算条件时,则参照执行。 **.*.* 支付分解表的编制 ** (*)总价合同支付分解表的编制与审批:无。(*)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按总价项目发生的比例。 **、验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.* 监理人不能按时进行验收时,应提前 ** 小时提交纸质延期要求。关于延期最长不得超过: ** 小时。 **.* 竣工验收 **.*.* 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用合同条款执行。 **.*.* 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限: 按通用合同条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按 **** 元/天计。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序工程试车内容: /。(*)单机无负荷试车费用由 承包人 承担;(*)无负荷联动试车费用由 承包人 承担。 **.*.* 投料试车关于投料试车相关事项的约定: 无。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后 ** 天内。 **、竣工结算 **.* 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程验收合格后 ** 天内。竣工结算申请单应包括的内容: 凭竣工验收证明单。 **.* 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限: *)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后 * 天内,承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的,发包人应当以纸质方式予以催促,经催促后 ** 天内仍未提交的,发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告。 *)承包人提交合同价款结算报告应当符合**省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。 ** *)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。 *)发包人接到承包人合同价款结算报告后,应当在 * 天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交造价咨询单位进行审核。发包人可以要求承包人在 * 天内修正结算报告或进一步补充结算资料,承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的,视为放弃相应的权利。 *)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后,造价咨询单位按照财建[****]*** 号《建设工程价款结算暂行办法》文件规定的时间予以审核。 *)承包人合同价款结算报告经审核后,核减率或核增率超过百分之五的,超过部分的追加审核费用由承包人承担,发包人可直接在结算尾款中予以扣除。 *)承发包双方办理工程结算完毕后,发包人按照温建建[****]*** 号《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》文件的规定办理备案,经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。发包人完成竣工付款的期限:工程结算定案后 ** 天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:双方**协商、申请建设行政主管部门协调解决。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数: * 份。承包人提交最终结算申请单的期限:竣工验收合格后 ** 天。 **.*.* 最终结清证书和支付(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:工程结算定案后 ** 天。(*)发包人完成支付的期限:工程结算定案后 ** 天。 **、缺陷责任期与保修 **.* 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:二十四个月。 **.* 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是,本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的 *.*%;从工程通过竣工验收合格满一年后 ** 天内发包人返还保修金的 **%,缺陷责任期满二年后 ** 天内发包人返还剩余保修金(保修期内不计利息)。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 * 种方式:(*)质量保证金保函,保证金额为: 无;(*) *.*%的工程款;(*)其他方式:工程结算总价的*.*%作为质量保修金,采用现金、转账支票或银行汇票或银行保函或保险保单等形式。 **.*.* 质量保证金的扣留 ** 质量保证金的扣留采取以下第 * 种方式:(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(*)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(*)其他扣留方式: 无。关于质量保证金的补充约定:本工程约定的工程质量保修金为结算价的*.*%;从工程通过竣工验收合格满一年后**天内发包人返还保修金的**%,缺陷责任期满二年后**天内发包人返还剩余保修金(保修期内不计利息)。 **.* 保修 **.*.* 保修责任工程保修期为 * 年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。(*)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏:* 年;(*)装修工程:* 年;(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程:* 年;(*)供热与供冷系统:* 个采暖期、供冷期;(*)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程:* 年。(*)本工程保修期限为 * 年。 **.*.* 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应当在接到保修通知之日起 * 天内派人保修。 **、违约 **.* 发包人违约 **.*.* 发包人违约的情形发包人违约的其他情形: 。 **.*.* 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(*) 因发包人原因未能在计划开工日期前 * 天内下达开工通知的违约责任:/。(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。(*)发包人违反第 **.* 款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:按该项目造价的 *%支付承包人的利润,并按该项目造价的 *%支付给承包人总包管理费及现场配合费。(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:承包人有损失的,承担承包人损失;造成工期延误的,工期相应顺延。 ** (*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/。(*)其他:/。 **.*.* 因发包人违约解除合同承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 ** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形承包人违约的其他情形: 违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、总包单位未尽总包管理职责。 **.*.* 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚,处罚累计总额不超过合同总价的 *%,如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理,并承担相应的一切责任。日常工程管理违约责任:承包人应服从发包人、监理单位的正常管理,对不服从正常管理且造成不良后果的,发包人有权按 ****~***** 元/次进行经济处罚。施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位(包括总包自行分包的)实施总包管理,若发生总包单位未尽总包管理职责,以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款,经合理协调后仍不予配合且影响工程进度,发包人有权发出处罚通知,并自通知之日起,按 ****-***** 元/日予以处罚,直至分包工程得以继续正常施工之日止。分包单位出现安全、质量、进度等问题,总承包单位应承担连带责任。 **.*.* 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定: 发包人保留追索赔偿的权利 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 无偿使用 。 **、不可抗力 **.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:以政府部门发布的信息为准 。 **.* 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付。 **、保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定:建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险由发包人委托承包人投保,所产生费用由发包人支付。 **.* 其他保险关于其他保险的约定:从事危险作业职工的意外伤害险、发包人派驻工地代表的生命财产险等与建筑 ** 施工有关的一切险种,其费用由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 是(其费用由承包人自负)。 **.* 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定: 双方另议。 **、争议解决 **.* 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否。 **.*.* 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定: 无。选定争议评审员的期限: 无。争议评审小组成员的报酬承担方式: 无。其他事项的约定: 无。 **.*.* 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定: 无。 **.* 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 * 种方式解决:(*)向 ** 仲裁委员会申请仲裁;(*)向 工程所在地 人民法院起诉。 **、补充条款 **.* 承包人如有出现下列情况的,发包人将在同期付款中扣除相应的违约金:(*)承包人在施工期间如出现不听发包人和工程师的正常工作指挥,影响恶劣或项目班组其他管理人员有不称职或有其他违背职业道德发生,发包人有权要求承包人及时调换人员直至发包人满意为止,并经发包人考核同意后上岗,并按变更项目负责人一次罚不高于 * 万元、变更技术负责人一次罚不高于 * 万元。(*)由发包人或监理人召集的例会和其他重要会议,发包人指定项目负责人和技术负责人及其他指定人员必须准时参加,如无故缺席或是迟到,发包人有权视情节严重程度对承包人进行一定的经济处罚(*.*~*.* 万元),如因缺席迟到原因导致对会议内容不了解,其后果由承包人自负。(*)如承包人违约停止施工,发包人有权按发包人、承包人双方及监理人确认的工程量进行结算工程款,发包人有权立即调换承包人继续施工。并追究承包人的违约责任,由此造成的一切损失均由承包人赔偿。 **.* 承包人必须按主体工程的施工进度,及时认真地做好预埋工作,并与总承包单位搞好协作关系,否则承担因自身原因造成的返工和经济损失。 **.* 双方同意,若对本工程质量有争议,则由发包人指定的鉴定机构鉴定,鉴定费用由造成质量瑕疵的责任方承担。 **.* 合同双方确认,本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程 ** 形成的合法成果,不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如存在任何此类不一致的条款,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力。 **.* 《***政府投资工程施工合同专用补充条款》,具体见附件 *。 **.* 未尽事宜以招标文件内容为准;确未涉及的以双方协商确定内容为准。 ** 第四部分 合同附件协议书附件:附件 * 工程质量保修书附件 * 廉政责任合同附件 * 安全生产责任书附件 * ***政府投资工程施工合同专用补充条款 ** 附件 * 工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:本合同承包范围内的全部工程内容。 二、质量保修期 *、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括招标项目施工图范围内 具体保修的内容,双方约定如下:本合同承包范围内的全部工程内容。 *、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(*)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏:* 年;(*)装修工程:* 年;(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程:* 年;(*)供热与供冷系统:* 个采暖期、供冷期;(*)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程:* 年。(*)本工程保修期限为 * 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 二十四 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 * 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 *、发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 ** *、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 *、质量保修完成后,由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的*.*%;从工程通过竣工验收合格满一年后**天内发包人返还保修金的**%,缺陷责任期满二年后**天内发包人返还剩余保修金(保修期内不计利息)。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人: 承包人:地 址: 地 址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:账 号: 账 号:邮政编码: 邮政编码: 签订日期:*** 年 月 日 ** 附件 * 廉政责任合同一、根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和廉政建设的有关规定,为进一步规范工程建设中的经济活动管理,经双方协商一致,制订以下廉政责任合同(以下简称本合同)。二、本合同由 或其委托代理人(以下简称甲方)与承包方或供销商(以下简称乙方)共同签订。三、甲方纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。四、基本守则 *、甲乙双方应严格遵守中国关于廉政建设及反不正当竞争方面的法律法规。 *、甲乙双方严格执行所签订的经济合同的各项条款,自觉按合同办事,严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。 *、甲、乙双方人员洽谈业务时,必须选择在办公场所或甲方确定的其它公共场所,甲方需二人以上共同参加,严禁私下商谈串通。五、甲方的权利和义务 *、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣;对无法拒收的,应及时上交指挥部综合办公室。 *、甲方人员在业务交往中或项目结束后,不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券,不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。 *、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。 *、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。六、乙方的权利和义务 *、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后,也不得进行上述赠送。 *、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。 *、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。七、违约责任 *、甲方人员若违反本合同,其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失,甲方按有关规定予以赔偿(前提是乙方没有上述违法、违纪、违规行为)。 *、甲方或甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定,有权终止其经济合同,由此而造成的损失由乙方负责赔偿;并将乙方列入不良行为名单登记入册,取消其在甲方的任何经济项目的投标活动资格。同时,有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。 *、乙方人员若违反本合同,乙方应对违法违纪人员严肃查处,因此而给甲方造成的损失,乙方按有关规定予以赔偿。 *、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为,应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。 ** 八、甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程,及时布置、认真检查、严格考核。九、本合同在甲乙双方签订经济合同的同时签订。十、本合同作为本次所签订的《 》经济合同的附件,经合同双方共同签署后立即生效。十一、适用法律本合同应受中国的法律管辖并按其加以解释。十二、管辖双方因本合同发生争议的,任何一方可以向项目所在地法院提起诉讼。第十三条:本合同一式三份,由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)法定代表人 : 法定代表人:或托代理人: 或委托代理人: 年 月 日 年 月 日签约地点: ** 附件 * 安全生产责任书工程名称:建设单位: (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)为明确甲乙双方的权利和义务,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据国家和**省相关法律法规的规定,结合工程项目建设的实际情况,经甲乙双方协商一致,达成如下安全生产责任书:一、甲方的权利、责任和义务: *、工程开工前,甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料,组织勘察,设计文件的技术交底。 *、严格贯彻执行*、区有关行业部门的条例,掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。 *、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育,必要时进行各种培训,乙方应及时进行班组安全教育,提高自我保护意识和防范措施,让每个工人在教育记录上签字。 *、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理,负责监督乙方领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。 *、甲方有权随时对乙方进行监督,对其中出现的问题进行批评、教育,并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。 *、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。 *、严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。 *、对乙方进行定期或不定期的检查,发现隐患、违章要及时通知,提出整改措施,对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿,不执行甲方要求的,清除出场。 *、甲方委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。 *、甲方有对乙方在施工过程中,违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规,违反甲方安全管理规章,不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。二、乙方的权利、责任和义务: *、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场所有施工单位工作人员,做好安全教育、安全技术交底,同时填写纸质记录。必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件,在项目开工前,办理人身意外伤害保险并支付保险费。 *、乙方应根据工程项目制**全施工方案,并征得发包人安全部门同意。 *、严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各施工阶段,将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并派专人负责现场监护。 ** *、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任,任何第三人在施工现场发生伤亡事故的,除依法由第三责任人承担责任以外,均由乙方承担相应的责任。在施工过程中,发生交通、施工、机电、消防等安全事故,要立即抢救伤者,采取措施减少财产损失,保护现场,积极主动的配合甲方处理事故。 *、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。 *、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益,按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施,消除事故隐患,防止伤亡及其他事故的发生。 *、乙方施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系和责任制度,根据工程项目规模和特性配备足够专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方工作。 *、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题,不允许充当队(班组)的保护伞,从而拒绝甲方的管理要求,养痈为患。 *、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡,不得缺人、漏人,三级教育卡由乙方保存好备查,经常教育由乙方负责。 **、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度,不得违章办事和作业,乙方应落实岗位责任制,不得违章指挥。在乙方施工过程中,甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为,乙方有权制止违章行为,并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利;乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失,乙方承担责任。 **、在施工过程中,发现文物古迹时,要立即保护现场,并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报 **、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查,遵章守纪,杜绝三违现象的发生。 **、乙方所使用的自带或外租的设备、设施,确保性能完好,进入施工现场,必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证,操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理,做到经常检查,发现问题及时整改。不符合上述要求,擅自投入使用,由此造成的损失,由乙方承担。 **、乙方在施工期内,对施工机械设备进行经常维护保养,爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具,并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款,一经发现加倍处罚,严肃处理,情节严重的送**机关处理。 **、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标,制定出安全管理计划,并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果,有乙方负责。 **、在施工过程中,乙方必须自觉遵守法纪,遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚,一切损失由乙方负责赔偿。情节严重的甲方有权终止合同。 **、乙方每次更换和调动管理人员,必须事先向甲方通报,并落实好各项合法手续,严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故,由乙方第一负责人和相关责任人承担。 **、所有特殊作业人员,必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗。 ** **、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证,食堂应有卫生许可证,并要保持清洁卫生,有消毒措施和管理制度,严禁食物中毒。 **、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施,确保安全技术防护措施费用于安全防护,符合建设工程安全标准。 **、乙方人员必须遵守劳动纪律,按规定正确佩戴和使用个人防护用品,严禁袒胸露背,穿拖鞋上岗,严禁在宿舍内私拉电线;冬季,严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品,严禁酒后上班。三、其它: *、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行,不能成为某个方面的借口、推辞,责任书在生效期内,如双方还有其它条款,甲、乙双方可协商解决。 *、有新的法律、法规、条例规定时,以新的为准。四、本责任书作为甲乙双方工程合同的附件,在工程合同签约后生效,与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满,本协议终止。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)法定代表人:(签字或盖章) 法定代表人:(签字或盖章)签订日期: 年 月 日 ** 附件 * ***政府投资工程施工合同专用补充条款本专用条款根据政府投资项目工程造价控制的需要拟定,与本合同通用条款、专用条款不一致的,以本补充条款为优先解释。 **.* 概算工程建设费经批准的相应概算工程建设费控制总额为 万元,该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作为本合同的附件。 **.* 工程变更 **.*.* 一般工程造价变更。(*)一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理,必须明确变更内容及变更价款。(*)发包人以下采用 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门,报送时间最迟不得超过竣工验收后 ** 天。办理结算时,承发包双方持有变更文件不一致的,以报送文本为准。 *)每月 前报送; *)每季度末前。 **.*.* 重大工程造价变更(*)工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更: *)工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额; *)涉及单项价款增减在 万元以上工程变更事项的; *)双方约定的其他重大变更事项:(*)重大工程造价变更前,发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行: *)涉及 **.*.*.*(*)款情形的,发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行; *)涉及 **.*.*.*(*)款情形的,发包人应报经 的审核同意后执行; *)涉及 **.*.*.*(*)款情形的 。(*)重大工程造价变更经批准后,发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人,并以此作为变更的暂估金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后,应当在 ** 天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》(温建建[****]*** 号)的规定程序审核,确定变更价款后同期调整合同价款的支付。(*)发生重大工程造价变更的,承发包人须于 * 日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门,双方约定由 负责报送。办理结算时,承发包双方持有变更文件不一致的,以报送文本为准。 **.*.* 工程发生重大设计变更的,依照《***建筑工程设计变更管理暂行办法》(温建技[****]** 号)的规定办理相关批准手续。 **.* 禁止擅自变更 **.*.* 承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工,承包人擅自变更施工的,承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。 ** **.*.* 非紧急或特殊情况,发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》(温建建[****]*** 号)规定程序的,承包人应当拒绝变更施工,由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的,不予增加变更价款,由承包人承担经济损失。 **.* 变更价款确定 **.*.* 本合同履行过程中,承包人接到变更指令后 ** 天内应当向发包人提交工程价款变更报告,发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在 ** 天内提交工程价款变更报告的,视为放弃变更工程价款的权利。 **.*.* 承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件:(*)变更价款计价清单(含编制说明);(*)合法的工程变更文件;(*)监理工程师变更指令;(*)其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。 **.*.* 承包人提交工程价款变更报告不符合要求的,发包人可予以退回,承包人修正或补充后可在 * 天内重新提交。 **.*.* 本合同履行过程中发生下列情况之一的,工程变更核减造价的予以调整,增加造价的不予调整:(*)由于承包人履行合同过失而需要变更的;(*)应承包人要求或建议而采取变更措施,但发包人及其工程没有因此受益的;(*)承包人擅自变更的;(*)承发包人约定的其他情形: *.*.* 监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的纸质授权,未取得发包人授权的,须经发包人的确认。 **.* 发包人索赔 **.*.* 承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的,发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。 **.*.* 发包人索赔应当在索赔事件发生(或结束)后 ** 天内以纸质索赔函的方式向承包人提出,发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。 **.*.* 发包人索赔时,应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。 **.*.* 发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料:(*)符合第 **.*.* 款要求的索赔报告;(*)索赔工期、费用计算书及其编制说明文件;(*)索赔证据资料;(*)索赔依据资料;(*)其他需要提交的资料或说明文件。以上所有文件均应提供一式三份,其中至少包括一份原件(或与原件核查无误的复印件)。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。 **.* 承包人索赔 ** **.*.* 发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的,承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的,发包人应当按照本合同的规定及时受理,依照合同约定和相关规定审核答复。 **.*.* 承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后 ** 天内向发包人提出,逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后 ** 天内未提交正式索赔报告的,视为不涉及价款的损失或工期的**,发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔,除非该索赔基于新发生的索赔事件。 **.*.* 承包人索赔也应符合第 **.*.* 款、第 **.*.* 款的要求。 **.* 合同结算管理 **.*.* 承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后 * 天内,承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的,发包人应当以纸质方式予以催促,经催促后 ** 天内仍未提交的,发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。 **.*.* 承包人提交合同价款结算报告应当符合**省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。 **.*.* 承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。 **.*.* 发包人接到承包人合同价款结算报告后,应当在 * 天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在 * 天内修正结算报告或进一步补充结算资料,承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的,视为放弃相应的权利。 **.*.* 发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后,政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建[****]*** 号)规定的时间予以审核。 **.*.* 承包人合同价款结算报告经审核后,核减率或核增率超过百分之五的,超过部分的审核费用由承包人承担,发包人可直接在结算尾款中予以扣除。 **.*.* 承发包双方办理工程结算完毕后,发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》(温建建[****]*** 号)的规定办理备案,经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。 **.* 工程造价文件的送达 **.*.* 合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的,承发包人应当予以接受。 **.*.* 承发包人约定的送达方式: **.* 争议的解决发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的,承发包人可选择以下方式解决:(*)由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议;(*)向***建设工程造价管理协会申请调解;经上述方式仍无法达成一致意见的,按照本合同专用条款第 **.* 款约定方式解决。 ** 第五章 工程量清单、招标控制价及投标报价(一)工程量清单(另册) *、工程量清单说明 *.* 本工程根据**省建设厅《关于印发**省建设工程计价依据(**** 版)的通知》及***建设局有关规定,本工程投标报价实行工程量清单计价方式。计量采用中华人民**国法定的基本计量单位。 *.* 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求用图纸等章节内容一起阅读和理解。 *.* 工程量清单报价要求使用综合单价法。本工程投标报价为按照招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用,包括工程量清单分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。本工程量清单仅是投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。 *.* 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下: *.* 本条第 *.* 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。 *.* 本条与下述说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分: *.* 工程量清单(另册)。(二)招标控制价和投标标价 *、招标控制价 *.* 招标控制价编制依据:(*)《建设工程工程量清单计价规范(GB*****-**** 版)》;(*)《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》(**** 版);(*)《**省通用安装工程预算定额(**** 版)》;(*)《**省建筑安装材料基期价格(**** 版)》;(*)《**省施工机械台班费用定额(**** 版)》;(*)《**省建设工程施工费用定额(**** 版)》;(*)《**省建设工程计价依据(**** 版)》;(*) 温住建发〔****〕*** 号《转发关于**省建设工程计价依据 (**** 版)的通知》;(*)施工图纸;(**)本工程国标工程量清单依据招标文件、施工图纸、施工现场条件,按照《建设工程工程量清单计价规范》、国家统一工程量计算规则、分部分项工程项目划分、计量单位及国家和本省有关规定进行编制,本工程按 房屋建筑、通用安装工程 工程标准费率的中值取费;(**)材料价格:除有暂定(或暂估)价格的材料和暂定综合单价的项目外,其余材料有当地*场价的参考当地*场价格,没有当地*场价的可分别参考《**工程造价信息》近期材料信息价或《**工程造价信息》和《**造价信息》的材料信息价格结合当地实际*场价格; ** *、投标报价要求 *.* 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价:(*)本招标文件;(*)《建设工程量清单计价规范》;(*)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;(*)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额;(*)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;(*)建设工程设计文件及相关资料;(*)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;(*)与建设项目相关的标准、规定等技术资料;(*)*场价格信息或《**建筑》或《**工程造价信息》或《**造价信息》;(**)其他的相关资料。 *.* 工程量差异调整 *.*.* 工程量清单由招标人委托有资质的工程造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关技术资料,以工程量清单计价规范为依据和**省建设工程计价规范的有关规定,结合招标人对本工程的具体要求进行编制。 *.*.* 开标前,投标人不得修改招标人提供的工程量清单。 *.*.* 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。 *.* 工程量清单中标价的单价或金额,应采用综合单价计价方法报价,综合单价计价方法指完成工程量清单中规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。 *.* 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。 *.* “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。 *.* 分部分项工程项目按下列要求报价: *.*.* 投标人在分部分项工程量清单计价时,应按照招标文件的要求,根据工程特点并结合*场行情(包括*场材料价格)及投标人企业状况,考虑各项可能发生的风险费用,自主报价。 *.*.* 投标人投标的产品必须满足系统功能要求,其技术标准应符合国家强制性标准,其性能、主要技术指标不低于工程量清单中所列产品的性能及主要技术指标,品牌档次要求不低于工程量清单中所列产品推荐品牌的档次,若招标人或监理单位认为其产品不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则招标人有权要求其更换产品,并保持综合单价不变。 *.* 措施项目清单报价的要求投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的,采用综合单价;以费率方式计价的,可参照《**省建设工程施工费用定额》的相应规定计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的,应以“*”计价,不得删除。投标人可根据工程实际情 ** 况结合投标时拟定的施工组织设计或施工方案,对招标人所列的措施项目进行增补,投标人增加的措施项目,应填写在相应的措施项目之后,并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增××”示之,“× ×”为增加的措施序号,自 ** 起顺序编制。 *.*.* 施工技术措施项目包括 (*)脚手架费 (*)混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 (*)垂直运输 (*)超高施工增加 (*)大型机械设备进出场及安拆费 (*)工程量清单中的技术措施费(*)其他施工技术措施费:是指投标人根据本工程各专业、**地区及工程特点补充的技术措施费用项目,其费用由投标人根据本工程实际情况和施工方案自行测算,一次性包干,今后不予调整。具体项目包括: a.本工程三通一平已基本完成,若投标人认为需进一步平整或需铺筑施工道路等,可测算相应所需费用计入包干费用内,一次性包干。 b. 如有需要中标人提供工地现场办公用房 * 间、宿舍 * 间(每间不少于 ** 平米,其他按合同条款约定),其费用由各投标人自行报价,计入包干费用内,一次性包干。 c.限电、停水,施工用水、用电需二次引入费用或自备发电机、储水设施费用(包括由于停水、停电及施工用水加压而增加的费用,且工期不予顺延)。 d.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题,由中标人和有关管理部门联系,自行解决。因此造成工期**由中标人负责。如给招标单位另行造成额外的经济损失,招标单位可从中标人的工程款中扣回。 e.凡工程标文没有明确或招标管理部门文件没有明确规定由招标单位承担的,但实际施工中可能发生的其他管理费(如村、镇管理费、行车干扰费、环保费)等一次性包死,今后不论是否漏项均不予调整。 f.风险费用:包括施工过程中可能出现的人工(除动态管理外)、材料(除动态管理外)和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、 质量缺陷、工期拖延等不利事件所引起的费用。 *.*.* 施工组织措施费报价的要求(*)安全文明施工费:安全文明施工基本费的使用范围和管理规定按温住建发[****]*** 号文件执行,计算按《**省建设工程计价规则(**** 版)》规定的非*区标准区间,不低于相应基准费率的 **%(即施工取费费率的下限)计取。(*)提前竣工增加费。(*)二次搬运费。(*)冬雨季施工增加费。(*)行车、行人干扰增加费。 (*)其他施工组织措施费:是指投标人根据本工程各专业、**地区及工程特点补充的施工措施 ** 费用项目。投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价,该费用一次性包干,今后不予调整。 *.* 其他项目费报价要求:包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容。 *.*.* 暂列金额:按工程量清单规定的金额计算,不得变动,否则否决其投标。 *.*.* 暂估价:按工程量清单规定的金额计算,不得变动,否则否决其投标。 *.*.* 计日工:由投标人自主确定综合单价计算。 *.*.* 总承包服务费:本工程工程量清单以外的设计要求专业设计或未明确的内容,包括不限于二次装修工程、室外工程等专业工程,按有关规定另行发包,但纳入本次招标工程的总包管理范围。本工程拟另行发包部分的工程概算建安费共计 *** 万元,作为投标单位投标时计取总承包管理服务费和现场配合费的基数,其费率由投标单位统一在土建教学楼“总承包服务费计价表”中自由竞报(费率高于 *%的,结算时按 *%计算;费率低于 *%的,按投标单位报价计算),未报或漏报者均被认为此费用已包含在投标总价中,不得另向分包单位收取;办理工程结算时,按分包工程的结算造价进行结算。 总包单位权利和义务如下(包括以下但不限制以下内容): ◆总包单位无偿为分包单位提供现有的临时道路,使用时间应符合分包单位施工节点计划,拆除前需经发包人批准。擅自拆除的,应在业主单位要求时间内进行恢复。 ◆总包单位向专业承包人提供总施工进度计划及有关资料和提供相关服务:临时用房和相关临时设施等。 ◆总包单位为专业承包人进场施工及组织施工提供条件,不得阻碍专业承包人进场施工,除正常监督外、管理外不得干涉、阻碍专业承包人正常施工。否则,发包人有权拒绝向承包人支付工程款。 ◆总包单位将明确分项工程的完成时间提交各专业分包单位进行工期安排(需经共同认可),并按时为分包单位提供工作面,提供控制轴线、标高基准点,以及留出充分合理的工期。 ◆向专业承包人提供施工所需的相关审批文件。如发包人已向总承包人技术支付办理审批文件的费用的。总承包人不得以此为由向专业承包人收取费用。 ◆总包单位将分包工程的进度、资料纳入总包管理,并做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工程。 ◆严格按照设计文件、技术标准、验收规范和操作规程安全文明施工进行监督管理,确保工程质量、进度及安全文明施工等。 ◆按照发包人的总体施工管理的目标,配合发包人做好专业承包人工程的验收工作,接收专业承包人提交的验收资料及提供验收的工程。 ◆总包单位协调分包单位进行成品保护。 ◆各分包单位将产生的垃圾运至业主指定的场内清运地点,界限、归属不明确的垃圾由总包单位负责清理。 ◆总包单位为分包单位提供水电接口,水电费用由分包单位自行与总包单位结算。 ◆总包单位为分包单位提供材料堆放场地。 ** ◆分包单位需提前 ** 天递交工程资料给总包单位审核、盖章。 。 *.* 工程规费、税金报价要求:规费、税金根据《**省建设工程计价规则》(**** 版)规定的标准和方法计取。本工程采用一般计税法计税,税金税率为 *.*%,不得作为竞争性费用;规费由投标单位自主确定其投标费率,但不得低于《**省建设工程计价规则(**** 版)》规定相应专业工程的标准费率的 **%,其中房屋建筑工程规费的标准费率为 **.**%;通用安装工程规费的标准费率为 **.**% *.** 除招标文件有强制性规定以及不可竞争性部分以外,投标报价由投标人自主确定,但不得低于其成本。 *.** 工程量清单计价所涉及的生产**(包括各类人工、材料、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采渠道,分析其*场价格水平并判断其整个施工周期的变化趋势,体现投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 *.** 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 *.** 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 *.** 有关投标报价的其他说明: ** 第二卷第六章 施工图纸、招标控制价及其他资料(另册) ** 第三卷第七章 技术标准和要求依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民**国及省、*、行业的一切有关法规、规范的要求,如现行标准及规范要求有出入则以较严格者为准。如有不足之处或未能达到国家最新标准时,投标人应使设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。危险性较大的分部分项工程清单表本工程可能涉及的危大项目已在下表中勾选,中标人应在向招标人提供施工组织设计时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。一、危险性较大的分部分项工程范围 本工程涉及项 (一)基坑工程 *.开挖深度超过 *m(含 *m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ( ) *.开挖深度虽未超过 *m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ( ) (二)模板工程及支撑体系 *.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 ( ) *.混凝土模板支撑工程:搭设高度 *m 及以上,或搭设跨度 **m 及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)**kN/m* 及以上,或集中线荷载(设计值)**kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。( ) *.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 ( ) (三)起重吊装及起重机械安装拆卸工程 *.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 **kN 及以上的起重吊装工程。 ( ) *.采用起重机械进行安装的工程。 ( ) *.起重机械安装和拆卸工程。 ( ) (四)脚手架工程 *.搭设高度 **m 及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 ( ) *.附着式升降脚手架工程。 ( ) *.悬挑式脚手架工程。 ( ) *.高处作业吊篮。 ( ) *.卸料平台、操作平台工程。 ( ) *.异型脚手架工程。 ( ) ** (五)拆除工程 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 ( ) (六)暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 ( ) (七)其它 *.建筑幕墙安装工程。 ( ) *.钢结构、网架和索膜结构安装工程。 ( ) *.人工挖孔桩工程。 ( ) *.水下作业工程。 ( ) *.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 ( ) *.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 ( )二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 (一)深基坑工程 开挖深度超过 *m(含 *m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ( √ ) (二)模板工程及支撑体系 ( ) *.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 ( ) *.混凝土模板支撑工程:搭设高度 *m 及以上,或搭设跨度 **m 及以上,或施工总荷载(设计值)**kN/m* 及以上,或集中线荷载(设计值)**kN/m 及以上。 ( ) *.承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载 *kN 及以上。 ( ) (三)起重吊装及起重机械安装拆卸工程 *.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 ***kN 及以上的起重吊装工程。 ( ) *.起重量 ***kN 及以上,或搭设总高度 ***m 及以上,或搭设基础标高在 ***m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。 ( ) (四)脚手架工程 *.搭设高度 **m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 ( ) *.提升高度在 ***m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 ( ) *.分段架体搭设高度 **m 及以上的悬挑式脚手架工程。 ( ) (五)拆除工程 *.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 ( ) *.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 ( ) (六)暗挖工程 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 ( ) (七)其它 *.施工高度 **m 及以上的建筑幕墙安装工程。 ( ) ** *.跨度 **m 及以上的钢结构安装工程,或跨度 **m 及以上的网架和索膜结构安装工程。( ) *.开挖深度 **m 及以上的人工挖孔桩工程。 ( ) *.水下作业工程。 ( ) *.重量 ****kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 ( ) *.采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 ( ) ** 第四卷第八章 投标文件格式目 录一、资格后审申请书格式二、商务标格式三、其他材料 ** 一、资格后审申请书格式 工程 投 标 文 件(资格后审申请书)招 标 人 : 投 标 人 : (盖章) 法定代表人(或委托代理人): (签字或盖章) 日 期: ** 附表 *.* 资格后审申请书致: (招标人名称) *、经授权作为代表,并以 (投标人名称)的名义,在充分理解《招标文件》的基础上,本申请书签字人在此以 (项目名称)投标人的身份,向你方提出资格后审申请。 *、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证明、合同的原件及原件的扫描件: *.* 评标办法资格评审中要求提供的证明材料 *.* 招标文件要求提交的有关资料文件。(如有) *、按招标文件的要求,你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料,并通过我方的开户银行和客户,澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表,按你方的要求,提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。 *、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料:(*)一般质询联系人 电话联系人 电话(*)有关人员方面的质询联系人 电话联系人 电话(*)有关技术方面的质询联系人 电话联系人 电话(*)有关财务方面的质询联系人 电话联系人 电话 *、本申请充分理解下列情况: *.* 你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利,前述情况发生时,投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。 *.* 你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断(评审)的权利。 ** *.* 你方保留直至授标前,发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形,你方有权利取消我方投标资格或不予授标的权利。 *.* 你方保留直至授标前,由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况,使得我方资格已达不到资格后审的合格标准,你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。 *、如我方投标被接受,除不可抗力外,我方保证履行资格后审申请中作出的承诺(包括资金、拟派本项目工程的人员、施工机具及设备、安全防护、文明施工及环保等方面),以确定按合同要求完成本项目工程,否则愿意承担相应的违约责任,直至被清退出场,并为此负法律责任。投标人(全称): (盖章)法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 年 月 日 ** 附表 *.* 法定代表人身份证明书单位名称:单位性质:地 址:成立时间: 年 月 日经营期限:______________________________ 姓名: 性别: 年龄: 职务:系 (投标人单位名称) 的法定代表人。特此证明。投标人: (盖章)日 期: 年 月 日注:由投标人的法定代表人亲自参加投标活动的,资格后审文件中须附此证明书。身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 ** 附表 *.* 授权委托书本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 委托期限: 。代理人无转委托权。特此委托。附:代理人姓名 性 别出生年月 身份证号码单 位 部 门职 务 联系电话身 份 证 复 印 件 粘 贴 处投标人: (盖章)法定代表人: (签字或盖章)年 月 日注:由投标人的授权委托人参加投标活动的,资格后审文件中须附此委托书。 ** 附表 *.* 投标人基本情况表 投标人名称注册地址 邮政编码联系方式联系人 电话传真 网址统一社会信用代码法定代表人 姓名 技术职称 电话技术负责人 姓名 技术职称 电话成立时间 员工总人数企业资质等级其中项目负责人高级职称人员注册资金 中级职称人员开户银行 初级职称人员账号 技工经营范围 ** 附表 *.* 项目管理机构一览表(投标时不须提供本表)注:(*)附上述人员职称、证书扫描件且需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近 * 个月内任意一个月正常缴费的社会养老保险缴费记录复印件;如已提供专职安全员“C 类证书” 的可不提供安全员岗位证书。(*)项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师注册证书如为电子证书的应提供电子证书打印件。(*)中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定要求的人员,投标人在投标时不需要提供。如中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备不符合规定要求的人员,将被视为放弃中标;招标人应当依法重新招标。姓名 本工程拟任岗位 资 格 要 求性别专业学历专业年限职称安排上岗的起止时间类似工程经历、业绩情况(或另附简历) 项目负责人须具有建筑工程注册建造师二级及以上资格 技术负责人具有工程师及以上职称 施工员具有施工员岗位证书 质检员(质量员)具有质检员或质量员岗位证书 安全员按“建质[****]** 号”文件要求配备 … (*)我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质检(质量)、安全等工程技术、管理人员均已列入本表;(*)列入本表的人员,一定保证开工后到位,擅自更换或不到位均属违约行为,擅自更换或不到位按招标文件和有关规定处理。 ** 附表 *.* 诚信投标承诺书本单位郑重承诺: *、将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加 (工程项目名称)的投标; *、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为;并选派有丰富经验的,无在建项目和不良行为记录的在编建造师(项目负责人)和“五大员”等其他技术管理人员组成相应的项目经理部,严格按招标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。 *、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的; *、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争,不损害投标人或其他投标人的合法权益; *、不与招标人或招标代理机构串通投标,不损害国家利益,社会公共利益或其他人的合法权益; *、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标; *、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标; *、不以威胁、恐吓、暴力等手段,强迫他人接受限定条件或退出竞争,强迫中标人放弃中标或转包等涉黑涉恶行为; *、不在招投标过程中寻衅滋事、恶意投诉; **、法定代表人及拟任的项目负责人在投标截止日前三年内无行贿犯罪行为 **、不存在第二章“投标人须知”第 *.*.* 项规定的任何一种情形。本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意承担法律责任,包括不限于:愿意接受相关行政主管部门作出的处罚;愿意接受投标保证金不予退还的处理;给招标人造成损失的,依法承担相应的赔偿责任。 投标人(盖章): 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): 日 期: ** 附表 *.* 履行农民工工资支付保障制度承诺书招标人:为更好贯彻国家、省、*有关劳动保障法律法规,落实工资支付相关规定,切实保障劳动者合法权益,特作如下郑重承诺并保证履行: *、自觉遵守国家和省、*劳动保障和建筑*场管理的有关法律法规规定,自觉服从劳动保障、建设行政主管部门的监督和管理。依法招用工,依法与劳动者签订劳动合同,严格执行工资卡制度。按照《***建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定,在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金。或办理《工资支付保障金保函》。 *、本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况,经劳动保障监督机构查实并责令整改,期满后仍未支付的,同意*劳动保障部门纸质通知银行直接从本企业工资保障金账户中划拨,用于支付拖欠的农民工工资。 *、工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的农民工工资后,本企业保证在 * 天内向工资支付保障金户头追加等额保障金。 *、本企业在本*范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案 * 个月后,办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的,同意暂缓办理工资保障金退还手续。 *、同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间,司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。如违反上述承诺,同意按照《***建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》和有关规定处理。本承诺书一式五份,承诺企业、发包人、劳动保障行政主管部门、规划建设行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份,盖章后生效。企业名称(盖章):企业地址:法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 年 月 日 ** 附表 *.** 投标保证金采用银行转账的,要求投标人在资格后审申请书中必须提交投标保证金从其基本账户中转出的证明:要求“基本存款账户”和“汇款凭证”(汇款凭证需完整载明“付款人” 的账户信息)的账户信息相一致,提供基本账户开户许可证(或银行出具基本账户证明材料或公证件)扫描件和汇款凭证扫描件;采用银行保函的,保函格式见格式 *,要求投标人在资格后审申请书中必须提交银行保函扫描件,须同时提供基本账户开户许可证(或银行出具基本账户证明材料或公证件)扫描件;采用保险电子保单\凭证或保险凭证(非电子)的,保证保险格式见格式 *(采用保险电子凭证的格式参照格式 *,保险电子保单的格式以各保险公司提供为准),要求投标人在资格后审申请书中必须提交保险电子保单\凭证扫描件(二者可选其一)或保险凭证(非电子)扫描件,无需提供基本账户证明; ** 格式 * 投标保证金银行保函保函编号:致:鉴于 (以下简称投标人)于 年 月 日参加(以下简称招标人)招标编号为 的工程的投标。本 受该投标人委托,在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币 万元的责任。本责任的条件: *、 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标; *、 投标人与其他投标人相互串通投标; *、 投标人弄虚作假行为; *、投标人无故放弃中标资格; *、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后,不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书,不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金; *、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件,则本银行在接到招标人的第一次纸质要求后,即向招标人支付上述款额之内的任何金额,无需招标人提出充分证据证明其要求,只需要招标人在其要求中写明所索的款额。本保函在投标有效期到期后 ** 日(含)内或招标人**投标有效期后的到期日后 ** 日(含)内保持有效,**投标有效期无须通知本银行,但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。银行名称(盖章):银行地址:法定代表人或授权代理人(签字或盖章):邮政编码: 电话:日 期: 年 月 日 ** 格式 * 投标保证金保险凭证建设工程投标保证保险凭证致: (以下简称被保险人)鉴于 (以下简称投保人)于 年 月 日参加 工程项目的投标,并向保险人投保《建设工程投标保证保险》(保险单号: ),保险金额为人民币 万元,且投保人在保险期间内未经被保险人纸质同意不得退保。在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,发生以下列明的保险事故,被保险人可向保险人提出索赔,保险人依据保险单(单号 )及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任: *、从投标截止日起至投标文件有效期满前,投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件; *、投保人与其他投标人相互串通投标; *、投保人弄虚作假行为; *、中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》; *、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。本《建设工程投标保证保险》的保险期限自投保人向被保险人投标之日起或保险单(单号 )载明的保险起期( 年 月 日 时)起(二者以后发生者为准),至签订《建设工程施工合同》并且投保人向被保险人提交《建设工程施工合同履约保证保险保险单》之日,最长不超过一年。保险人名称(盖章): 签单日期:公司地址: 邮 编:联系电话: ** 二、商务标格式 工程 投 标 文 件(商务标) 招 标 人: 投 标 人: (盖章) 法定代表人(或委托代理人): (签字或盖章) 时 间: ** 投 标 函致: : *、根据你方 招标工程的招标文件,遵照《中华人民**国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、施工图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) 元整(¥ 元)的投标报价,项目负责人姓名 中标候选人公示结束前报备 (其身份证号码 中标候选人公示结束前报备 ),质量目标为 ,并按上述施工图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。 *、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 *、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 *、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。 *、如我方中标,我方将按照规定提交上述总价 *%的履约保证金。 *、我方同意所提交的投标文件在投标须知前附表规定的投标有效期内有效,在此期间内如中标,我方将受此约束。 *、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 *、我方将与本投标函一起,提交人民币 万元作为投标保证金。投 标 人: (盖章)社会信用统一编码:单位地址:法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)法定代表人或其委托代理人的身份证号码:邮政编码:电 话:传 真:日 期: 年 月 日 ** 投标报价扉页 投 标 报 价招 标 人:工 程 名 称: 投标总价(小写):(大写):投 标 人: (单位盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 编 制 日 期 : 年 月 日 ** 编 制 说 明工程名称: 第 页 共 页 ** 投标报价费用表工程名称: 第 页 共 页序号 工程名称 金额(元)其中:(元)备注暂估价 安全文明施工基本费 规费 税金 * . *.* *.*.* …. *.* *.*.* …. * *.* *.*.* …. *.* *.*.* …. ** 单位(专业)工程投标报价费用表工程名称: 标段: 第 * 页 共 * 页序号 费用名称 计算公式 金额 (元) 备注 * 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价)其中 *.* 人工费+机械费 ∑分部分项(人工费+机械费) * 措施项目费 (*.*+*.*) *.* 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价)其中 *.*.* 人工费+机械费 ∑技措项目(人工费+机械费) *.* 施工组织措施项目费 (*.*+*.*.*)×费率其中安全文明施工基本费 (*.*+*.*.*)×费率 * 其他项目费 (*.*+*.*+*.*+*.*) *.* 暂列金额 *.*.*+*.*.*+*.*.* *.*.* 其中标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 *.*.* 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 *.*.* 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 *.* 暂估价 *.*.*+*.*.*+*.*.* *.*.* 其中材料(工程设备)暂估价按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) *.*.* 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 *.*.* 专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计 *.* 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价) *.* 施工总承包服务费 *.*.*+*.*.* *.*.* 其中专业发包工程管理费 ∑专业发包工程(暂估金额×费率) *.*.* 甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 * 规费 (*.*+*.*.*)×费率 * 税金 (*+*+*+*+计税不计费)×费率投标报价合计 *+*+*+*+* ** 分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 * 页 共 * 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位 工程量金额(元)综合 备注单价 合价其中人工费 机械费 暂估价本页小计合计 ** 综合单价计算表(分部分项工程)单位(专业)工程名称: 标段: 第 * 页 共 * 页清单序号项目编码(定额编号)清单(定额)项目名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料(设备)费机械费管理费 利润小计 ** 施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 * 页 共 * 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位 工程量金额(元)综合 备注单价 合价其中人工费 机械费 暂估价本页小计合计 ** 综合单价计算表(技术措施)单位(专业)工程名称: 标段: 第 * 页 共 * 页清单序号项目编码(定额编号)清单(定额)项目名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)人工费材料(设备)费机械费管理费 利润小计 ** 施工组织(总价)措施项目清单与计价表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 项目编号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 备注合计 ** 其他项目清单与计价汇总表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 项 目 名 称 金额(元) 备注 * 暂列金额 *.* 标化工地增加费 *.* 优质工程增加费 *.* 其他暂列金额 * 暂估价 *.* 材料(设备)暂估价 *.* 专业工程暂估价 *.* 专项技术措施暂估价 * 计日工 * 总承包服务费合 计 ** 暂列金额明细表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注合 计 ** 材料(工程设备)暂估单价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位 数量 单价 合价 备注合计 *** 专业工程暂估价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注合 计 *** 专项技术措施暂估价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注合 计 *** 计日工表单位(专业)工程名称: 标段: 第 页 共 页编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)一 人 工 * * * * 人工小计二 材 料 * * * * 材料小计三 施工机械 * * * * 施工机械小计合计 *** 总承包服务费计价表单位(专业)工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 费率(%) 金额(元)合计 *** 主要工日一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 工日名称(类别) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 *** 发包人提供材料和设备一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页 序号 材料(设备)名称、规格、型号 单位 数量 单价 (元) 交货方式送达地点 备注 *** 主要材料和工程设备一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 *** 主要机械台班一览表工程名称: 标段: 第 页 共 页序号 机械名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 *** 三、其他材料
文件下载

推荐公告